La ejecución de las obras de restauración del Castillo de los Cornel de Alfajarin. Fase 10

Importes y cifras

Qué se contrata

La consolidación y restauración de los tramos de muralla denominados 1N y 2N, para continuar la restauración del lienzo norte de la fortaleza y frenar su deterioro. Las obras se financian con el Plan de ayudas de la Diputación Provincial de Zaragoza para la restauración de bienes inmuebles municipales de 2025 y 2026. El contrato no se divide en lotes.

El presupuesto base de licitación asciende a 88.827,37 € sin IVA (107.481,12 € con un IVA del 21 %), y el valor estimado es el mismo importe sin IVA. La ejecución se realiza a riesgo y ventura del contratista y no cabe revisión de precios.

El plazo de ejecución de las obras es de 105 días desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo. El contrato no es susceptible de prórroga.

Para presentarse es necesario estar clasificado como contratista de obras en el Grupo K, Subgrupo 7.

Los criterios de adjudicación son el precio, con un máximo de 80 puntos; la ampliación del plazo de garantía, con un máximo de 10 puntos (5 puntos por 6 meses adicionales y 10 por 12 meses); y la reducción del plazo de ejecución, con un máximo de 10 puntos (0,50 puntos por cada día de reducción).

El contratista deberá realizar la recogida selectiva de los residuos de obra y entregarlos a un gestor autorizado. Se autoriza la subcontratación parcial de hasta un 10 % de las prestaciones accesorias. El plazo mínimo de garantía es de 24 meses desde la recepción.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de desmontes entre los pp.kk. 242+231 y 244+991 en vías 1 y 2… — plazo hasta el 16/11/2026
• Acondicionamiento de sala polivalente en antiguos vestuarios de la piscina en Avenida Aragón 1 de Sástago (Za… — plazo hasta el 03/11/2026
• Ejecución de las obras correspondientes a la "Obra para la cubrición de la pista de pádel ubicada en C/ Acces… — plazo hasta el 04/11/2026
• Reasfaltado de viales — plazo hasta el 04/11/2026
• Contrato de obra que tiene por objeto la construcción de punto limpio en Ariza de conformidad con el "Proyec… — plazo hasta el 11/11/2026
• Proyecto de urbanización paseo peatonal frente a las escuelas — plazo hasta el 05/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Zaragoza →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

C*-1

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 8,6 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 6,3 % en las 30 adjudicaciones de Alcalde del Ayuntamiento de Alfajarin y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 39 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Obras de reforma del sistema de climatización del Pabellón Social y Cultural La Portaza (pabellón y salas de primera planta)
  Publicada
  Publicada: 2026-09-23
• Obras de ampliación para sala de asistidos
  Publicada
  Publicada: 2026-09-14
• Auditoria pública de las Entidades dependientes del Ayuntamiento de Alfajarín en colaboración con la Intervención municipal.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-29
• Las obras de pavimentación y renovación de redes
  Adjudicada
  Publicada: 2026-05-28
• Grupo electrógeno diésel de 100kva/80kw
  Adjudicada
  Publicada: 2026-05-19

Anteriores y posteriores de Alcalde del Ayuntamiento de Alfajarin

• Mantenimiento de calefacción, ACS, prevención de incendios e instalaciones solares en edificios municipales del Ayuntamiento de Alfajarín. — 11/12/2025
• Gestión y Explotación Bar-Restaurante de las piscinas municipales de Alfajarín (Zaragoza) — 11/12/2025
• Ejecución de las obras de transformación — 11/12/2025
• Gestión y Explotación servicio de peluquería Residencia de Mayores Ntra. Sra. de la Peña de Alfajarín — 10/10/2025
• La ejecución de las obras de sustitución de luminarias en la red de alumbrado público de Alfajarín. — 09/07/2025
• Adquisición escenario modular — 04/03/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Ejecución material de las obras de restauración y puesta en valor del Castillo de Ayora. Fase VII — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ayora
  Adjudicada a CONTRAFFORTE RESTAURO, S.L. por 1.028.851 € (baja del 8,5 %) · 2025-05-29

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcalde del Ayuntamiento de Alfajarin (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a RESTAUROEGEA, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 88.827 € y el presupuesto base de licitación asciende a 107.481 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Zaragoza.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Aragón. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Zaragoza