Instalación de pararrayos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras recogidas en el proyecto de instalación de pararrayos en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife, conforme a las directrices y especificaciones de dicho proyecto. Es un contrato de obras de construcción de inmuebles, con un plazo de ejecución de 3 meses.

El presupuesto base de licitación es de 62.508,06 € con impuestos, equivalente a 58.418,75 € sin impuestos, que coincide con el valor estimado del contrato. La tramitación es ordinaria y el procedimiento es restringido, con oferta electrónica a través de PLACSP. El contrato se basa en un sistema dinámico de adquisición del Cabildo Insular de Tenerife para obras de categoría 2, de valor estimado inferior a 500.000 €.

Los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas son la oferta económica, con una ponderación de 65 sobre precio en euros, y la ampliación del plazo de garantía en años completos, con una ponderación de 35.

La subcontratación está permitida y no hay financiación con fondos de la UE.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obra habilitación centro asistencial Santa Cruz de Tenerife — plazo hasta el 03/11/2026
• Instalación de fotovoltaicas en espacios antropizados — plazo hasta el 06/11/2026
• Adecuación de instalaciones para oficinas Tenencia de Alcaldía de Taco. — plazo hasta el 04/11/2026
• Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto denominado Mejoras de la Casa de la Juventud de Garachico. — plazo hasta el 02/11/2026
• Ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de ejecución "Acondicionamiento y repavimentación del Cami… — plazo hasta el 03/11/2026
• [UT4] Trabajos de colocación, con ayuda de helicóptero, de barreras dinámicas de protección contra desprendim… — plazo hasta el 03/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Santa Cruz de Tenerife →

Lotes (1)

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 5,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,9 % en las 16 adjudicaciones de Consejería con delegación en Deportes del Cabildo Insular de Tenerife y del 9,0 % en el grupo CPV 4520. Se recibieron 3 ofertas, de 54.984 € a 5.549.781 €. Se adjudicó 55 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Servicio de la dirección facultativa de la obra para la instalación de protección contra incendios en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-26
• El presente contrato tiene por objeto la contratación de la Dirección Facultativa de las obras definidas en el "Proyecto de Reparación Urgente de la Marquesina del Estadio Heliodoro Rodríguez López" incluidas en el proyecto del mismo nombre, aprobado definitivamente en fecha 29 de mayo de 2025.
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-28
• Redacción del proyecto básico y de ejecución para la reforma y rehabilitación del Centro Municipal de béisbol Néstor Pérez Suárez”, término municipal El Puerto de la Cruz.
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-08
• Tiene como objeto la prestación del servicio de coordinación de actividades empresariales (PO-32) y la coordinación por concurrencia de obras (PO-33 y ETP-29) durante la ejecución de los diversos contratos de obras y servicios que se desarrollen en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, al objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-06
• El contrato tiene como objeto la ejecución de las obras de reparación urgente de la marquesina, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-30

Anteriores y posteriores de Consejería con delegación en Deportes del Cabildo Insular de Tenerife

• El contrato tiene como objeto la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras destinadas a la mejora de la accesibilidad universal en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. — 09/04/2026
• Ejecución de obras de reparación de la marquesina en el Estadio Heliodoro Rodríguez López — 05/03/2026
• Ejecución de las obras de reparación de la marquesina del Estadio Heliodoro Rodríguez López — 15/12/2025
• Obras incluidas en el proyecto de ejecución del nuevo trazado de anillo perimetral de la red de abastecimiento de agua potable en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. — 23/09/2025
• Redacción de un proyecto básico y de ejecución de las instalaciones de protección contra incendios del Estadio Heliodoro Rodríguez López, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. — 03/09/2025
• Obras de cerrajería para la mejora de la seguridad y accesibilidad del Estadio Heliodoro Rodríguez López — 01/09/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Ejecución de las obras definitivas en el proyecto "Reparación Urgente de la Marquesina en el Estadio Heliodor… — Consejería con delegación en Deportes del Cabildo Insular de Tenerife · 2025-06-30
• Obras de cerrajería para la mejora de la seguridad y a accesibilidad del Estadio Heliodoro Rodríguez López. — Consejería con delegación en Deportes del Cabildo Insular de Tenerife · 2025-05-28
• Consiste en la ejecución del proyecto básico y de ejecución de la obra de reparación estructural urgente de e… — Consejería con delegación en Deportes del Cabildo Insular de Tenerife
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES NAOMAR S.L.U. por 288.000 € (baja del 0,5 %) · 2024-12-26
• Retirada de plataformas de TV y construcción de nuevos tramos de escaleras en el graderío del Estadio Heliodo… — Consejería con delegación en Deportes del Cabildo Insular de Tenerife
  Adjudicada a PROYECTOS SIMEÓN GH. S.L.U. por 152.368 € · 2025-05-23

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Consejería con delegación en Deportes del Cabildo Insular de Tenerife.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Instalaciones para la Movilidad y la Sostenibilidad Energetica.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 58.419 € y el presupuesto base de licitación asciende a 62.508 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento restringido.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Tenerife.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Canarias. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Santa Cruz de Tenerife