Execució de les obres d'urbanització previstes en el Projecte d'urbanització del PAU-1 de Sobremunt

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de urbanización del Polígono de Actuación Urbanística PAU-1 de Sobremunt, para completar su desarrollo y dotar al ámbito de las infraestructuras y servicios básicos necesarios para alcanzar la condición de solar, incluyendo movimientos de tierras, formación y pavimentación de viales, saneamiento de aguas residuales y pluviales, abastecimiento de agua potable, alumbrado público, canalizaciones para telecomunicaciones y configuración de espacios libres y zonas verdes. El contrato no se divide en lotes.

El presupuesto base de licitación es de 135.195,52 euros, IVA al 21% no incluido (163.586,58 euros con IVA). El plazo de ejecución es de 4 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo. El control de calidad corre a cargo del contratista hasta un máximo del 1,5% del presupuesto de licitación.

Requisitos: el licitador debe haber ejecutado al menos una obra de características similares en los últimos cinco años, por un importe igual o superior al de esta licitación, acreditado mediante certificados de buena ejecución. La solvencia económica exige un volumen de negocio anual en el ámbito del objeto del contrato, en el mejor ejercicio de los tres últimos, de al menos el valor estimado del contrato. No será exigible clasificación, salvo la del Grupo G, Subgrupo 4, Categoría A, que exime de acreditar la solvencia técnica y económica.

El contratista deberá mantener a pie de obra, de forma fija y exclusiva, un técnico con suficiente cualificación, y especificar nominalmente al personal que ejecutará la obra. Deberá contratar pólizas de «todo riesgo construcción» y «responsabilidad civil», y presentar un plan de limpieza de la vía pública y de seguridad y salud.

Criterios de adjudicación (100 puntos, todos evaluables automáticamente): proposición económica hasta 70 puntos; reducción del plazo de ejecución hasta 10 puntos (5 por semana); ampliación del plazo de garantía hasta 20 puntos (1 por mes adicional).

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• L’objecte de la licitació i adjudicació és el contracte mixt de subministrament i obres descrites en la Memòr… — plazo hasta el 02/11/2026
• L’objecte d’aquesta licitació és l’execució de les obres contemplades en el “Projecte bàsic i d’execució de l… — plazo hasta el 05/11/2026
• L’objecte del contracte és l’enderroc d’un edifici entre mitgeres situat al C/ Sant Esteve, 30, de Sallent, c… — plazo hasta el 30/10/2026
• Obresrelatives a la fase 1 del "Projecte bàsic i d’execució d’una Sala Esportiva annexa al pavelló Roser Llop… — plazo hasta el 06/11/2026
• Execució de la segona fase de la xarxa de recollida d’aigües pluvials, en concret les xarxes nº 1, 3, 8, 14,… — plazo hasta el 07/11/2026
• Arranjament de diversos nuclis de població del municipi de Calonge de Segarra — plazo hasta el 14/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cataluña →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 12,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 11,4 % en las 6 adjudicaciones de Ajuntament de Sobremunt y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 4 ofertas. OBRES I SERVEIS TOREX, S.L ha ganado 4 licitaciones de Ajuntament de Sobremunt. Se formalizó 83 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Les obres consisteixen en una canonada d'abstament d'abastament d'aigua potable al dipòsit de Santa Llúcia des del Dipòsit de Terraroig substituint la canonada actual que acutalment ja tenia moltes fuites
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-13
• L’objecte del contracte el constitueix l’execució de les obres descrites en el Projecte per de soterrament de les xarxes aèries de BT i telecomunicacions a l’entorn de la plaça del Moli de Sobremunt.
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-04
• Obres d'adequació de l'aparcament que es troba front l'espai El Molí
  Resuelta
  Publicada: 2025-12-07
• Compra d'una màquina biotrituradora
  Adjudicada
  Publicada: 2024-08-29
• Obres de millora i actuacions al dipòsit Terra Roig
  Adjudicada
  Publicada: 2024-08-09

Anteriores y posteriores de Ajuntament de Sobremunt

• Rehabilitació de diferents camins de Sobremunt — 05/02/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Execució de les obres del Projecte d'urbanització de l’àrea residencial de la Vallençana Baixa (PAU 1 I PAU 2) — Ajuntament de Montcada i Reixac · 2025-12-18
• Execució de les obres descrites al Projecte d’urbanització de la vorera nord-oest del carrer Bifurcació — Ajuntament de Montcada i Reixac
  Adjudicada a ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. por 674.330 € (baja del 4,0 %)
• Execució de l’obra projecte d’enderroc PAU Sant Bartomeu 1. Manresa, per al desenvolupament urbanístic del po… — Ajuntament de Manresa
  Adjudicada a Excavacions Vilà Vila, SA por 95.310 € (baja del 5,2 %)
• Execució de les obres descrites al Projecte d’urbanització del carrer paral•lel a la riera de Sant Cugat al b… — Ajuntament de Montcada i Reixac
  Adjudicada a EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. y 1 más por 1.089.913 € (baja del 14,8 %)
• Execució de les obres del Projecte Modificat d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística definit per la… — Ajuntament de Sant Boi de Llobregat · 2025-12-12
• Execució de les obres definides en el Projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació Ua6a (actualment polígo… — Ajuntament de Banyoles
  Adjudicada a Excavaciones y Pinturas, SAU por 429.655 € (baja del 12,9 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Ajuntament de Sobremunt.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a OBRES I SERVEIS TOREX, S.L.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 135.196 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cataluña.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cataluña. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cataluña
• Licitaciones de obras de urbanización