Ejecución de las obras de aparcamiento de carabanas

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de un área para autocaravanas junto a la piscina municipal de Albentosa (Teruel), en una superficie total de 316 m². Consiste en acondicionar el terreno con zahorra compactada, señalizar seis plazas de aparcamiento con riostras de madera y ejecutar una zona de servicios de 10x7 metros.

La zona de servicios llevará solera de hormigón H-250 de 15 cm con mallazo, bordillo perimetral de hormigón, sumidero central con sistema de autolavado para aguas negras y una columna de acero inoxidable con punto de agua, vaciado de aguas grises y calefactor antiheladas. Se incluye la acometida de agua en polietileno PE100 y de saneamiento en PVC de 200 mm, con sus arquetas y pozo de registro.

Se completa el camino de acceso con un paso sobre badén, limpieza y aportación de zahorras, y una nueva instalación de alumbrado exterior con luminarias de 23 a 46 W sobre columnas de 4 y 6 metros, conectada a la red existente.

El presupuesto de ejecución material asciende a 70.588,02 € y el de contrata a 101.639,69 €. El plazo de ejecución estimado es de dos meses y el número máximo de trabajadores previsto, de tres.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Proyecto Modificado nº 2 Urbanización de la Calle Calarizo Palomares, Las Eras. Valbona (Teruel) — plazo hasta el 03/11/2026
• Separata 2: Construcción de recinto deportivo para piscinas municipales e infraestructura de equipamiento de… — plazo hasta el 03/11/2026
• Mejora de Vias Urbanas Calle Carretera de Cañizar del Olivar — plazo hasta el 18/11/2026
• Rehabilitación de una vivienda situada en un edificio municipal, subvencionada por el Gobierno de Aragón (Dep… — plazo hasta el 08/11/2026
• Renovación de la red de abastecimiento y saneamiento de Calle Carretera Santa Eulalia, en confluencia con Cal… — plazo hasta el 11/11/2026
• Obras de ejecución de la «Nave destinada a espacio cultural – Fase extraordinaria. Acera perimetral». — plazo hasta el 16/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Teruel →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: Según pliegos

Solvencia técnica

Otros: Según pliegos

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 4,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,0 % en las 15 adjudicaciones de Pleno del Ayuntamiento de Albentosa y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibió una sola oferta. HORMIGONES LA PAZ S.L.U. ha ganado 2 licitaciones de Pleno del Ayuntamiento de Albentosa. Se adjudicó 35 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras de digitlización y mejora de las redes de abastecimiento de agua
  Adjudicada
  Publicada: 2025-12-04
• Ejecución de las obras de refugio para el peregrino
  Resuelta
  Publicada: 2025-11-06
• Ejecución de las obras de refugio para el peregrino
  Resuelta
  Publicada: 2025-10-06
• Expediente adjudicación aprovechamiento maderas por peso MUP 429 La Zapata y Llanos de Barberan
  Resuelta
  Publicada: 2025-06-30
• Obras de mejora y modernización de la Via Verde de Ojos Negros
  Resuelta
  Publicada: 2025-05-22

Anteriores y posteriores de Pleno del Ayuntamiento de Albentosa

• Contrato de obras de proyecto para la creación de un sendero fluvial — 18/03/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Ejecución de las obras de alojamiento para el peregrino — Pleno del Ayuntamiento de Albentosa
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES EDO NARBON SL por 198.356 € (baja del 4,0 %) · 2024-12-17
• Contrato de obras de aparcamiento, zona de entrada casco urbano de Albentosa — Pleno del Ayuntamiento de Albentosa
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES EDO NARBON SL por 119.504 € (baja del 10,0 %) · 2024-07-24
• Contrato de obras de aparcamiento y adecuación de accesos al camino de Santiago en Albentosa — Pleno del Ayuntamiento de Albentosa
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES FERQUE SL por 49.392 € (baja del 10,0 %) · 2024-07-24
• Adecuación de senderos — Pleno del Ayuntamiento de Albentosa
  Adjudicada a Bioma Forestal Schwendtner y Barnard SL por 68.930 € (baja del 10,0 %) · 2024-11-20
• Ejecución del proyecto de parking de autocaravanas y urbanización aneja — Alcaldía
  Adjudicada a ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. por 269.190 € (baja del 11,6 %)
• Contrato de obras de ordenación y pavimentación de Plaza en el barrio La Fuen del Cepo — Alcaldía del Ayuntamiento de Albentosa
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES EDO NARBON SL por 39.308 € (baja del 10,0 %) · 2024-11-05

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Albentosa (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a HORMIGONES LA PAZ S.L.U..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 84.000 € y el presupuesto base de licitación asciende a 101.640 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Teruel.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Aragón. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Teruel
• Licitaciones de concesión de estacionamientos
• Licitaciones de obras de urbanización