Contrato de obras de digitlización y mejora de las redes de abastecimiento de agua

Importes y cifras

Qué se contrata

Se contratan obras para renovar dos tramos de la red de abastecimiento de agua de Albentosa, con aproximadamente 800 m de tubería de 63 mm y 760 m de tubería de 75 mm, sustituidas por polietileno PE100 en zanja de 300 mm de ancho y 800 mm de profundidad, con relleno de arena. La finalidad es reducir las pérdidas de agua en el municipio.

Además, se digitaliza el sistema: se instalarán contadores de entrada y salida en pozos y depósitos, sondas de turbidez, cloro, pH y temperatura, radares de nivel, puntos de control y paneles de control en cuatro depósitos (casco urbano, Venta del Aire, Estación de Mora y Fuen del Cepo), así como en el sondeo subterráneo y la fuente de Escaleruela. Algunas instalaciones se alimentarán con placas solares en modalidad de autoconsumo.

Plazo de ejecución: dos meses. Plazo de garantía: doce meses desde la firma del acta de recepción. Presupuesto base de licitación: 124.944,87 € sin IVA y 151.183,29 € con IVA. La clasificación exigida al contratista es el Grupo E, categoría 2. No procede revisión de precios.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Renovación del pavimento deportivo en el Pabellón Las Viñas. Teruel — plazo hasta el 20/11/2026
• Pavimentación de viales en el núcleo urbano de la Cañadilla, Aliaga ( Teruel) — plazo hasta el 01/12/2026
• Obra de mejora de la seguridad vial y gestión del tráfico mediante desvíos automatizados en áreas de embolsam… — plazo hasta el 03/12/2026
• Proyecto básico y de ejecución "Actualización Equipamiento de Hotel 3 estrellas "Casa del Hijarano"" — plazo hasta el 27/11/2026
• Contratación de las obras de ejecución de la zona de estacionamiento para autocaravanas en Alacón, Ariño y Ga… — plazo hasta el 26/11/2026
• El objeto es la construccion de un vivero de empresas para procesado y envasado de vegetales de la zona. — plazo hasta el 30/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Teruel →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: Según pliegos

Solvencia técnica

Otros: Según pliegos

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,0 % en las 15 adjudicaciones de Pleno del Ayuntamiento de Albentosa y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 6 ofertas. Se adjudicó 49 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Ejecución de las obras de aparcamiento de carabanas
  Adjudicada
  Publicada: 2026-01-22
• Ejecución de las obras de refugio para el peregrino
  Resuelta
  Publicada: 2025-11-06
• Ejecución de las obras de refugio para el peregrino
  Resuelta
  Publicada: 2025-10-06
• Expediente adjudicación aprovechamiento maderas por peso MUP 429 La Zapata y Llanos de Barberan
  Resuelta
  Publicada: 2025-06-30
• Obras de mejora y modernización de la Via Verde de Ojos Negros
  Resuelta
  Publicada: 2025-05-22

Anteriores y posteriores de Pleno del Ayuntamiento de Albentosa

• Contrato de obras de proyecto para la creación de un sendero fluvial — 18/03/2025
• Ejecución de las obras de alojamiento para el peregrino — 13/11/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras para la renovación del alumbrado público en Albentosa — Pleno del Ayuntamiento de Albentosa
  Adjudicada a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU por 174.977 € (baja del 10,0 %) · 2024-07-24
• Contrato mixto de obra y suministro para la digitalización de los usos del agua urbana en redes de abastecimi… — Alcaldía del Ayuntamiento de Íllar
  Adjudicada a GLOBAL SMART IOT, S.L. por 82.455 € · 2026-03-24
• Contrato de obras de aparcamiento y adecuación de accesos al camino de Santiago en Albentosa — Pleno del Ayuntamiento de Albentosa
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES FERQUE SL por 49.392 € (baja del 10,0 %) · 2024-07-24
• Contrato de obras de aparcamiento, zona de entrada casco urbano de Albentosa — Pleno del Ayuntamiento de Albentosa
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES EDO NARBON SL por 119.504 € (baja del 10,0 %) · 2024-07-24
• Contrato de obras de ordenación y pavimentación de Plaza en el barrio La Fuen del Cepo — Alcaldía del Ayuntamiento de Albentosa
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES EDO NARBON SL por 39.308 € (baja del 10,0 %) · 2024-11-05
• Contrato obra Digitalización Ciclo Integral del Agua de Torreblanca — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torreblanca
  Adjudicada a SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. por 238.628 € (baja del 17,0 %) · 2025-10-30

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Albentosa (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a GLOBALTEK INGENIERIA Y RIEGOS SLU.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 124.945 € y el presupuesto base de licitación asciende a 151.183 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Teruel.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Aragón. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Teruel
• Licitaciones de agua y abastecimiento
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de limpieza de alcantarillado