Contrato de servicios para la ejecución de trabajos de mantenimiento y revisión extraordinaria y regulación del Telesilla TSF4 Tres Mares, a desarrollar en 2026, en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo, T.M. de la Hermandad de Campoo de Suso.

Importes y cifras

Qué se contrata

Mantenimiento extraordinario del telesilla TSF4 Tres Mares, de pinza fija de cuatro plazas (POMA, 2002, 15 torres, 117 vehículos, 934 m de longitud horizontal), en la Estación de Esquí y Montaña de Alto Campoo. Incluye inspecciones con ensayos no destructivos, sustitución de piezas rechazadas, reparación de defectos y revisión anual de elementos no incluidos en la revisión ordinaria. Los ensayos los realiza una entidad externa contratada por el adjudicatario.

Trabajos sobre estaciones motriz y de retorno, central y cilindros de tensión, frenos de servicio y de seguridad, motores, cardán y carro tensor. En la línea, revisión especial de 30 balancines (158 rodetes) y de 14 torres, además de la revisión de sillas. Los trabajos se ejecutan "llave en mano", con medios propios de elevación y acceso por pistas de montaña.

El plazo total de ejecución es de tres meses, con inicio previsto en junio de 2026 y una programación de doce semanas. La fecha de referencia para tener el telesilla listo para inspección y explotación en temporada es el 1 de noviembre de 2026. El adjudicatario debe presentar un programa de trabajos definitivo en una semana desde la firma.

Las piezas de sustitución y los aceites y lubricantes los suministra CANTUR, S.A., salvo los deteriorados por mala práctica en el desmontaje o montaje, cuyo coste asume el adjudicatario. La energía eléctrica para el motor del remonte también corre a cargo de CANTUR, S.A. Quedan excluidos los elementos usados o de segunda mano.

Se exige personal cualificado con experiencia, un encargado de los trabajos que esté presente al menos un día por quincena, y la memoria técnica de síntesis al finalizar. Las penalizaciones por retrasos imputables al adjudicatario son de 500 €/día para los ensayos, 700 €/día por ampliación de plazos de ensayos y 1.000 €/semana por incumplimiento de la presencia del encargado.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Sistema de homologación de proveedores - Servicios de reparaciones y mejoras. — plazo hasta el 01/12/2080
• Contrato de servicio de mantenimiento, conservación, reparación y mejora de las instalaciones de alumbrado pú… — plazo hasta el 18/11/2026
• Servicio de mantenimiento de los sistemas PCI, grupos de presión, BIEs, extintores centrales y sistemas de se… — plazo hasta el 09/11/2026
• Mejora y aumento de iluminación en varios puntos del municipio (Plan Inversiones Municipales) — plazo hasta el 09/11/2026
• Servicio de transformación de vehículo para furgón oficina de atestados policía local — plazo hasta el 05/11/2026
• Servicio de mantenimiento de los sistemas de ayuda a la explotación (S.A.E.), de pago (S.P.) y multimedia par… — plazo hasta el 27/11/2026

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo tres (3) últimos años, en la que…
Técnicos o unidades técnicas: Relación del personal que se destinará a la ejecución del contrato en la que se especifiquen los nombres y la cualificación profesional de los responsables de ejecutar la prestación, el citado…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 11,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 1,0 % en las 822 adjudicaciones de Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. y del 4,8 % en el grupo CPV 5000. Se recibieron 3 ofertas. Se adjudicó 93 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares

Publicaciones oficiales

• Contrato de servicios de publicidad para la realización de acciones promocionales y de marketing en soportes y medios de compañías aéreas dirigidas a mercados nacionales.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-28
• Contrato de obras correspondientes al proyecto básico y de ejecución de edificio de guarda y patios de manejo de camellos y dromedarios en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno T.M. de Penagos.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27
• Contrato de suministro mediante arrendamiento financiero sin opción de compra de maquinaria nueva para el mantenimiento del campo de golf, destinada al campo de golf Celia Barquín Abra del Pas, incluyendo la puesta en marcha y la formación del personal necesaria para la completa ejecución del suministro.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-25
• Contrato de suministro e instalación de un programa de alquiler de equipos, material de esquí y taquillas con todos sus componentes, licencias y mantenimiento para la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo, según lo establecido en el presente Pliego y en el PPTP, de forma y manera que el citado suministro pueda ser aceptado por CANTUR S.A.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Contrato de suministro, en función de las necesidades, de Helados Industriales de impulso para los establecimientos de hostelería de CANTUR S.A
  Publicada
  Publicada: 2026-10-06

Anteriores y posteriores de Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.

• Contrato de servicios de revisión de cables tractores portadores de instalaciones de transporte por cable Telesillas y Telesquíes y redacción de informes, para la Estación de Esquí Montaña de Alto Campoo — 10/04/2026
• Contrato mixto de suministro, instalación y puesta en servicio del cable tractor del Teleférico de Fuente Dé. T.M. De Camaleño — 08/04/2026
• Contrato de servicios para el diseño y la redacción de los proyectos de ejecución, así como para la elaboración de infografías y/o realidad virtual, dirección y control de fabricación, montaje, mantenimiento y desmontaje de los stands con los que la Comunidad Autónoma de Cantabria participará en las ferias de Turismo en 2027. — 18/03/2026
• Contrato de Servicios de Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos de tratamiento especial generados en las Instalaciones gestionadas por CANTUR, S.A — 11/03/2026
• Contrato de suministro de maquinaria usada destinada a cubrir las necesidades operativas del Campo de Golf de Nestares, con el fin de garantizar el adecuado mantenimiento de las zonas de juego y de las áreas verdes que conforman las instalaciones — 06/03/2026
• Contrato de servicios de mantenimiento de portales web y gestión de redes sociales España Verde proyecto de coopera turística del norte de España 2026-2030 — 04/03/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Servicios de ejecución de trabajos de mantenimiento, revisión y regulación anual ordinarios de las instalacio… — Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.
  Adjudicada a CARANORTE INGENIEROS, SL por 252.002 € (baja del 4,1 %) · 2025-07-03
• Servicios de ejecución de trabajos de mantenimiento, revisión y regulación anual ordinarios de las instalacio… — Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.
  Adjudicada a CARANORTE INGENIEROS, SL por 188.251 € (baja del 12,9 %) · 2024-08-02
• Suministro de materiales de reparación, mejoras en el sistema de gestión de ventas y accesos de aparcamiento… — Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.
  Adjudicada a SKIDATA IBERICA S.L. por 90.914 € (baja del 0,1 %) · 2026-09-25
• Servicio de revisión, reparación en función de las necesidades y mantenimiento de las zapatas (fustes) de los… — Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. · 2026-06-11
• Suministro de repuestos para los telesquíes de la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo, garantizando así l… — Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.
  Adjudicada a REAC INSTALACIONES S.L. por 171.790 € (baja del 10,0 %) · 2026-07-30
• Contrato de obras de demolición, desmontaje y gestión de residuos, del Telesilla TSF3 el Chivo, a realizar en… — Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.
  Adjudicada a HIERROS Y METALES TIRSO, S.A. por 77.700 € (baja del 34,0 %) · 2025-08-06

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. (Empresa pública bajo el control de una autoridad regional · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a PUERTO NAVACERRADA ESTACION ESQUI SA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 178.264 € y el presupuesto base de licitación asciende a 215.700 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cantabria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de servicios en Cantabria. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de servicios
• Licitaciones de servicios en Cantabria
• Licitaciones de mantenimiento