Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Urbanización cementerio municipal en Barajas de Melo, 2ª FASE”

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de la segunda fase de urbanización del cementerio municipal de Barajas de Melo (Cuenca), sobre una parcela de 5.783 metros cuadrados. Las obras pavimentan los paseos y espacios entre fosas más cercanos a la ampliación, que hoy están en tierra compactada, mediante hormigón HM-20 fratasado de 10 cm sobre zahorra natural. Se mejora también el acceso por la rampa de la puerta secundaria.

Las actuaciones incluyen la demolición de pavimentos, fuentes y muros existentes, y la construcción de muros de bloque de hormigón armado. Se instalan una red de alcantarillado con cuatro imbornales para aguas pluviales, una red de distribución de agua para dos fuentes de fundición con pileta y la red que llega al edificio del depósito de entrada. Se modifica además el alumbrado público con farolas LED de 30 W sobre columnas de fundición.

Se retiran tocones y escombros, y se ejecutan bordillos de hormigón y encintado. El plazo de ejecución es de tres meses desde el acta de replanteo, y el plazo de garantía, de doce meses desde la recepción. El presupuesto de licitación asciende a 91.995,19 euros, con IVA incluido. No se exige clasificación al contratista por ser el contrato inferior a 500.000 euros.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Ejecución del proyecto de Reforma y Acondicionamiento de Polideportivo, Campo de fútbol y exteriores de Mota… — plazo hasta el 29/10/2026
• OC-CU-26002; 51.813/26 Adecuación de sistemas de contención en pasos de mediana en la A-3 PP.KK. 181+426 a 24… — plazo hasta el 30/11/2026
• Se pretende realizar una intervención en el camino público: polígono 22 parcela 9002 con referencia catastra… — plazo hasta el 30/10/2026
• Mejoras en la accesibilidad y reurbanización de la Plaza de la Virgen de la Luz en Cuenca. — plazo hasta el 10/11/2026
• Ampliacion del cementerio municipal — plazo hasta el 30/11/2026
• Paredes. Acerado y Pavimentación Calles del Municipio. — plazo hasta el 10/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cuenca →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: Declaración responsable sobre el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera este contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas…

Solvencia técnica

Otros: Relación, debidamente firmada, de las principales obras o trabajos realizados en los últimos cinco años que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 1,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,7 % en las 48 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. CONSTRUCCIONES DIELBA S.L. ha ganado 2 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo. Se adjudicó 32 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado, varios criterios de adjudicación, consistentes en Reparaciones a realizar en la Ctra. El Whisky (camino del Ballestar)
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-21
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Acondicionamiento parcela municipal en El Ballestar (cerramiento, pavimentación y servicios)”
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-17
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Construcción de una nueva pista de pádel, pavimentación e iluminación del campo de fútbol y pádel”
  Publicada
  Publicada: 2025-09-02
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Renovación de redes en Calle Barranco”
  Evaluación
  Publicada: 2025-02-14
• Asfaltado Avda. Virgen de la Vega, Calle Anaya (parcial), Calle Cristo y Calle Extramuros y Adoquinado Calle Anaya (parcial), Plaza de La Constitución (parcial) y Calle Mayor
  Publicada
  Publicada: 2024-12-26

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo

• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Ejecución nuevo tramo de senda en zona del Río Calvache” — 26/12/2024
• Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de “Asfaltado de viales en la Urbanización El Ballestar” — 13/12/2024
• Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras consistentes en “Ejecución muro de contención y sustitución de redes de agua y alcantarillado en Calle Era Piña” — 13/12/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras, Procedimiento Abierto Simplificado, varios criterios de adjudicación, consistentes en “Urb… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES DIELBA S.L. por 49.587 € · 2024-05-29
• Contrato de servicios, procedimiento abierto simplificado, varios criterios de adjudicación, consistentes en… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a MARIANO OVIEDO OVIEDO por 1.100 € (baja del 60,2 %) · 2024-06-05
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Obras de Rehabilitación de la Urbaniza… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a OBRAS ESPECIALES CASTILLA LA MANCHA S.L.U. por 261.777 € (baja del 6,6 %) · 2024-10-16
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Abastecimiento, saneamiento, alumbrado… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES ENRIQUE JIMENEZ MURILLO, S.L. por 52.500 € (baja del 1,5 %) · 2024-10-15
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Obras de renovación redes de agua y al… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES AUROFRAN, S.L. por 279.000 € (baja del 11,4 %) · 2024-10-16
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Cubrición pista deportiva y otras actu… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a SUMINISTROS INCOR SOCIEDAD LIMITADA por 178.500 € (baja del 6,1 %) · 2024-12-04

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES DIELBA S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 76.029 € y el presupuesto base de licitación asciende a 91.995 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cuenca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cuenca
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de mantenimiento de cementerios
• Licitaciones de limpieza viaria