Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Acondicionamiento parcela municipal en El Ballestar (cerramiento, pavimentación y servicios)”

Importes y cifras

Qué se contrata

El contrato consiste en acondicionar una parcela municipal de 7.866 m² en la urbanización El Ballestar, en Barajas de Melo (Cuenca), junto a la nave municipal existente, para ampliar la superficie pavimentada destinada a aparcamiento y depósito de mercancías y conectarla con la calle Jazmín. La obra tiene un presupuesto base de licitación de 72.976,77 €, con un presupuesto de ejecución material de 50.681,84 €.

Las actuaciones incluyen demoliciones de pavimentos existentes, desbroce y movimiento de tierras, muros de hormigón armado de 30 cm de espesor, pavimento de hormigón HM-20 fratasado de 15 cm sobre zahorra natural compactada, y bordillos de hormigón bicapa. Se ejecutarán también redes de distribución de agua con acometida en la calle Jazmín, instalación eléctrica enterrada hasta la nave y modificación de la red de alcantarillado.

En cerrajería se instalará un cierre de paso con dos pilastras abatibles de tubo 60x60x3 mm, cadena metálica y candado, y se colocará una valla rústica de maderos cilíndricos tratados en autoclave.

El plazo de ejecución es de tres meses desde el acta de replanteo, con un plazo de garantía de doce meses. El contrato no exige clasificación al contratista por ser inferior a 500.000 €.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato obras "Restauración salón de actos Palacio Provincial" — plazo hasta el 11/11/2026
• Ejecución de las obras recogidas en el Proyecto Básico y de Ejecución de Acondicionamiento de edificio entre… — plazo hasta el 06/11/2026
• Proyecto línea media tensión 15kv/sc y centro de transformación 16kva para alimentación del Parque de Bombero… — plazo hasta el 17/11/2026
• –Fase III Proyecto Construcción Nave (Centro) Social- — plazo hasta el 25/11/2026
• Redacción del proyecto, ejecución de las obras de construcción y puesta en marcha de una nueva infraestructur… — plazo hasta el 02/11/2026
• Ejecución del proyecto de Reforma y Acondicionamiento de Polideportivo, Campo de fútbol y exteriores de Mota… — plazo hasta el 29/10/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cuenca →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: Declaración responsable sobre el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera este contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas…

Solvencia técnica

Otros: Relación, debidamente firmada, de las principales obras o trabajos realizados en los últimos cinco años que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 2,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,7 % en las 48 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 2 ofertas, de 59.000 € a 60.311 €. Ortiz Serrano Cnes. y Ctras. S.L. ha ganado 5 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo. Se adjudicó 36 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado, varios criterios de adjudicación, consistentes en Reparaciones a realizar en la Ctra. El Whisky (camino del Ballestar)
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-21
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Urbanización cementerio municipal en Barajas de Melo, 2ª FASE”
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-16
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Construcción de una nueva pista de pádel, pavimentación e iluminación del campo de fútbol y pádel”
  Publicada
  Publicada: 2025-09-02
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Renovación de redes en Calle Barranco”
  Evaluación
  Publicada: 2025-02-14
• Asfaltado Avda. Virgen de la Vega, Calle Anaya (parcial), Calle Cristo y Calle Extramuros y Adoquinado Calle Anaya (parcial), Plaza de La Constitución (parcial) y Calle Mayor
  Publicada
  Publicada: 2024-12-26

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo

• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Ejecución nuevo tramo de senda en zona del Río Calvache” — 26/12/2024
• Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de “Asfaltado de viales en la Urbanización El Ballestar” — 13/12/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Cubrición pista deportiva y otras actu… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a SUMINISTROS INCOR SOCIEDAD LIMITADA por 178.500 € (baja del 6,1 %) · 2024-12-04
• Contrato de obras, Procedimiento Abierto Simplificado, varios criterios de adjudicación, consistentes en “Urb… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo · 2024-04-19
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Construcción de una nueva pista de pád… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a SPORT TECHNICAL MULTIJUEGOS S.L por 49.714 € (baja del 18,4 %) · 2024-10-11
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Obras de Rehabilitación de la Urbaniza… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a OBRAS ESPECIALES CASTILLA LA MANCHA S.L.U. por 261.777 € (baja del 6,6 %) · 2024-10-16
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Abastecimiento, saneamiento, alumbrado… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES ENRIQUE JIMENEZ MURILLO, S.L. por 52.500 € (baja del 1,5 %) · 2024-10-15
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Obras de renovación redes de agua y al… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES AUROFRAN, S.L. por 279.000 € (baja del 11,4 %) · 2024-10-16

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Ortiz Serrano Cnes. y Ctras. S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 60.311 € y el presupuesto base de licitación asciende a 72.977 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cuenca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cuenca
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de vallados y cerramientos
• Licitaciones de limpieza viaria