Contrato de obras para la ejecución del proyecto de repavimentación de la Avenida de Canarias

Importes y cifras

Qué se contrata

La repavimentación de la Avenida de Canarias en Los Realejos, con mejora de la red de abastecimiento de agua, para una superficie de aproximadamente 2.600 m² y una longitud de intervención de unos 253 m. El proyecto no se divide en lotes y se ejecutará como un único contrato.

La calzada se renovará con un firme de 15 cm de subbase granular, 20 cm de zahorra artificial y dos capas de mezcla asfáltica en caliente (AC 22 BASE G de 6 cm y AC 16 SURF de 5 cm), con riegos de imprimación y adherencia. En las zonas de simple repavimentación solo se colocará la capa de AC 16 SURF. Los acerados se pavimentarán con loseta hidráulica imitación piedra de 40x40. Se incluyen señalización horizontal con pintura blanca o amarilla reflexiva, pasos de cebra con pintura de dos componentes y señalización vertical.

Se sustituirá la red de abastecimiento en mal estado por otra de las mismas características, según las necesidades indicadas por la empresa municipal de aguas. Se prevé también la demolición y el fresado del asfalto existente, así como la gestión de los residuos generados, con reutilización de tierras y piedras en el relleno de zanjas.

El presupuesto de licitación asciende a 103.954,30 € (IGIC del 7% incluido), sobre un presupuesto de ejecución material de 81.641,64 €. El plazo de ejecución es de 45 días hábiles.

Para presentarse no es necesaria clasificación. La solvencia puede acreditarse con clasificación en el Grupo G, Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica), Categoría 1.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato mixto de conservación, mantenimiento y mejora de las zonas verdes en las carreteras de gestión insul… — plazo hasta el 16/12/2026
• Obra de acondicionamiento de edificio de dos plantas para consultas externas en el local anexo del Hospital U… — plazo hasta el 17/11/2026
• USAC HOYA FRÍA - Reparación del cuadro eléctrico general de la instalación de las placas fotovoltaicas del Ac… — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato mixto, sin división en lotes, de servicio de elaboración del Proyecto y obra, para la ejecución de l… — plazo hasta el 16/11/2026
• ACONDICIONAMIENTO PASEO MARÍTIMO LAS ERAS: Ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de Ejecución de… — plazo hasta el 16/11/2026
• Adecuación del firme de la carretera Mesa Mota — plazo hasta el 16/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Santa Cruz de Tenerife →

Lotes (1)

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 19,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 10,8 % en las 607 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos y del 4,9 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 5 ofertas. ASYOTA ASFALTOS Y OBRAS S.L ha ganado 6 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Contrato mixto de servicios y suministros destinados a la organización de actividades con motivo del 25 de noviembre de 2026, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
  Resuelta
  Publicada: 2026-11-11
• Contratación del servicio de agencia de viajes para las Ferias Fitur y Madrid Fusión 2027
  Resuelta
  Publicada: 2026-11-04
• Contrato de servicios de las actuaciones artísticas para el evento "Ven y Vino 2026".
  Resuelta
  Publicada: 2026-11-04
• Servicio de sonido, imagen e iluminación y otras necesidades para eventos organizados por el Ayuntamiento de Los Realejos
  Publicada
  Publicada: 2026-11-01
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado 'Mejora y acondicionamiento del camino Lomo Castro'
  Publicada
  Publicada: 2026-10-29

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos

• Contrato de obras para la ejecución del proyecto de repavimentación de calle El Medio y calle Cruz Verde — 14/04/2026
• Contrato mixto del suministro en régimen de arrendamiento con montaje y desmontaje de escenarios, mobiliario y sanitarios portátiles para los eventos promovidos por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Los Realejos en 2026. — 14/04/2026
• Contrato de servicios de traslados turísticos para el evento "Cruces y Fuegos de Mayo 2026" promovido por la Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. — 13/04/2026
• Licitación del servicio de apoyo logístico, información turística, visitas guiadas y control de colas del público de las Cruces y Fuegos de Mayo — 13/04/2026
• Contrato de obras para la actuación puntual en red de saneamiento Bancales-El Campo — 13/04/2026
• Contrato de servicios de las actuaciones artísticas y culturales para las Fiestas de Mayo de Los Realejos 2026. — 10/04/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado 'Repavimentación de calle La Hermita' — Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES TEJERA NORTESU, S.L. por 61.976 € · 2025-11-14
• Contrato de obras de repavimentación de calle La Hermita — Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos · 2025-10-28
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto de repavimentación de la calle de La Unión — Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos
  Adjudicada a ASYOTA ASFALTOS Y OBRAS S.L por 78.640 € (baja del 15,7 %) · 2026-07-01
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado 'Repavimentación de calle El Naranjo' — Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos
  Adjudicada a SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICOS CANARIO, S.L. por 46.852 € · 2025-11-13
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado 'Repavimentación e implantación de infraestructur… — Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos
  Adjudicada a SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. por 372.444 € (baja del 6,5 %) · 2026-04-24
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto de pavimentación y acondicionamiento del Camino Real el Calv… — Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos
  Adjudicada a Asfalcan SL por 199.357 € · 2026-03-19

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos (Administración Local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ASYOTA ASFALTOS Y OBRAS S.L.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 97.154 € y el presupuesto base de licitación asciende a 103.954 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento restringido.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Canarias.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Canarias. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Canarias
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de asfaltado
• Licitaciones de carreteras