Contrato de obras para la ejecución del proyecto de reparación de pantalanes y muelle de ribera del puerto de la Colonia de Sant Jordi, Mallorca

Importes y cifras

Qué se contrata

Se contratan obras para reparar el puerto de la Colònia de Sant Jordi, en Ses Salines, Mallorca: sustituir las placas superiores de los pantalanes 1 a 4 por pantalanes de aluminio estructural, reparar las pilas existentes con recrecido y saneo de descalces y coqueras, y reparar el pantalán 6 con reparación de descalces, socavamiento y una grieta transversal. También se actuará sobre el tramo del muelle de ribera entre los pantalanes 1 y 3, demoliendo y reponiendo el pavimento tras excavar hasta la cota -0,80 m.

Las pilas se recrecen con hormigón HA-35 tras demoler 20 cm de su extremo superior y anclar nuevas barras de 16 mm. Las zapatas perimetrales se ejecutan con hormigón HM-30, de 30 por 60 cm en los pantalanes 1 a 4 y de 50 por 100 cm en el pantalán 6. Los pantalanes de aluminio incluyen pavimento antideslizante, galería técnica y noráis de fundición de 17 kg para embarcaciones de hasta 12 m.

Se dotará a los pantalanes 1 a 4 de red de agua potable en polietileno de alta densidad, red eléctrica de baja tensión, protección contra incendios y 24 torretas de servicio sin telegestión. El plazo de ejecución es de 135 días laborables, unos siete meses. La clasificación exigida es el grupo F, subgrupo 7, categoría 4, y el presupuesto de ejecución por contrata asciende a 1.429.801,45 € con IVA.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Renovación Halls Del Edificio Aparcamiento Y Pasarela De Conexión Con El Terminal — plazo hasta el 03/11/2026
• Renovación De Aseos En Módulo C, Llegadas Y Planta Comercial — plazo hasta el 03/11/2026
• Escaleras Metálicas De Acceso A Cubierta — plazo hasta el 03/11/2026
• El servicio de mantenimiento y reparaciones de trabajos de pintura de los diferentes inmuebles e instalacione… — plazo hasta el 19/11/2026
• EXP 17/26 - Contrato de Obras del Proyecto de reforna de la estación de Petra e instalación de planta fotovol… — plazo hasta el 19/11/2026
• Obras de renovación parcial de asfaltado en la zona Cap d'en Font — plazo hasta el 11/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

F7-4

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 22,6 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,9 % en las 375 adjudicaciones de Puertos de las Illes Balears y del 13,7 % en el grupo CPV 4524. Se recibieron 6 ofertas. SERVICIOS PROFESIONALES SUBMARINOS, S.L. ha ganado 10 licitaciones de Puertos de las Illes Balears. Se adjudicó 143 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras recogidas en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REHABILITACIÓN DE LA PASARELA ADOSADA AL MUELLE 4 DEL PUERTO DE POLLENÇA, redactado en noviembre de 2025 por el equipo formado por los ingenieros de caminos, canales y puertos Joan Caldentey Sancho, Simó Ferrando Clari y Eduardo Gilabert Boronat.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-16
• El objeto del contrato consiste en la prestación del servicio para la elaboración de 14 Estudios de Accesibilidad, uno por cada uno de los puertos gestionados directamente por Ports IB en las Illes Balears, precedidos de los correspondientes trabajos de inspección, análisis y diagnóstico de la accesibilidad existente.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-14
• mantenimiento sistemas de amarre y estructuras submarinas, puerto de Sant Antoni de Portmany, Ibiza
  Publicada
  Publicada: 2026-09-30
• el servicio de mantenimiento de los sistemas de amarre y estructuras submarinas de los puertos de gestión directa de Ports de les Illes Balears en la isla de Menorca
  Publicada
  Publicada: 2026-09-13
• Contrato de servicio de agencia de viajes de puertos de las islas baleares, basado en el acuerdo marco para la contratación centralizada para la contratación centralizada, del servicio de agencia de viajes para la administración de la comunidad autónoma de las islas baleares y por su sector público instrumental (cc 1/2025 am)
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-10

Anteriores y posteriores de Puertos de las Illes Balears

• Contratación de una solución para la protección de estaciones de trabajo y servidores en los sistemas informáticos de Puertos de les Islas Baleares. — 02/09/2025
• Contrato de servicios para la redacción de proyecto básico y de ejecución para la reforma interior y rehabilitación de fachada de edificios en carrer del governador en el puerto de fornells (menorca) y posterior asistencia técnica a la dirección de la obra y coordinación de seguridad y salud. — 26/08/2025
• Servicio para la creación y operación de una Oficina Técnica en Seguridad de la Información que gestione de manera integral la seguridad de la información. — 26/08/2025
• Suministro e instalación de un sistema de vigilancia con cctv en el pantalán flotante de s'Oberta, bahía de Alcúdia, Mallorca. — 12/08/2025
• Prórroga extraordinaria del contrato de vigilancia y seguridad del edificio de oficinas centrales de Ports IB basado en el Acuerdo Marco para el servicio de seguridad y vigilancia CC1/2017 AM (Lote 1) — 12/08/2025
• Servicio de vigilancia y seguridad en el puerto de Sant Antoni de Portmany, Ibiza. — 11/08/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras para ejecutar el proyecto de reposición de pantalán flotante en el puerto de Andratx. Mallo… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a BALIZAMIENTOS COSTEROS Y TRABAJOS SUBMARINOS SL por 168.946 € (baja del 30,0 %) · 2026-09-11
• Contrato de obras para ejecutar el proyecto de reposición de pantalán flotante en el puerto de Sóller. Mallor… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK S.L. por 220.000 € (baja del 32,6 %) · 2026-08-14
• contrato de obras para ejecutar el proyecto de rehabilitación y reparación del embarcadero de cala Lladó, Tm… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a SERVICIOS PROFESIONALES SUBMARINOS, S.L. por 798.454 € (baja del 15,4 %) · 2024-08-06
• Contrato de obras para ejecutar el proyecto constructivo de acondicionamiento y mejora de la instalación petr… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a AMER E HIJOS SA por 396.224 € (baja del 2,7 %) · 2024-01-30
• El objeto del contrato consiste en ejecutar las obras del Proyecto reposición de pantalanes flotantes 1 y 2 e… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK S.L. por 609.000 € (baja del 26,6 %) · 2026-09-14
• Proyecto de recrecido de muelles y pilas de pantalanes, reparación de descalces y sustitución de las placas d… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. por 1.625.653 € (baja del 0,7 %) · 2024-12-23

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Puertos de las Illes Balears (Autoridad regional · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a SERVICIOS PROFESIONALES SUBMARINOS, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 1.218.507 € y el presupuesto base de licitación asciende a 1.470.339 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Mallorca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares
• Licitaciones de puertos