Contrato de obras para ejecutar el proyecto de reposición de pantalán flotante en el puerto de Sóller. Mallorca.

Importes y cifras

Qué se contrata

La sustitución de los pantalanes flotantes 4 y 8 del puerto de Sóller, en Mallorca, por nuevas estructuras de 48 metros de longitud cada una, mediante desmontaje de las existentes, instalación de los nuevos pantalanes con sus pasarelas de acceso y renovación de los servicios de agua y electricidad.

El pantalán 4 tendrá 2,00 metros de ancho y 34 amarres; el pantalán 8, 2,50 metros de ancho y 36 amarres. Ambos incluyen tarima de madera tecnológica, flotadores de polietileno con núcleo de poliestireno expandido y tornillería de acero inoxidable. Se instalarán 6 torretas de servicio en el pantalán 4 y 9 en el pantalán 8, 3 torretas de emergencia en cada uno, 36 y 38 cornamusas respectivamente, y una baliza portuaria en cada caso.

El plazo de ejecución es de cuatro meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo. Los trabajos se realizarán de forma sucesiva, empezando por el pantalán 4.

Se exige clasificación de grupo F, subgrupo 7 (obras marítimas sin cualificación específica), categoría 2. El presupuesto base de licitación es de 323.527,98 euros sin IVA y 391.468,86 euros con IVA. El presupuesto de ejecución material asciende a 271.872,25 euros. El periodo de garantía es de un año desde la recepción.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de reparación de daños y subsanación de patologías del Edificio Balear y del Edificio de la manzana 60,… — plazo hasta el 02/11/2026
• Obra de instalación de columbarios de foto porcelana en agrupaciones de la 1 a la 8 del secto 6 del Cementeri… — plazo hasta el 02/11/2026
• Reposición asfáltica en diferentes zonas del municipio de Santa Eulària des Riu. — plazo hasta el 02/11/2026
• Reparación, adecuación y subsanación de deficiencias detectadas en las inspecciones de los ascensores de los… — plazo hasta el 03/11/2026
• L objecte del present contracte són les obres d adequació i reforma de tres espais a l edifici municipal del… — plazo hasta el 04/11/2026
• Obras de reparación de un tramo del camino de las Bones Dones (TM de Manacor) — plazo hasta el 04/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Medios: Tener un volumen anual de negocio en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Medios: Haber ejecutado obras de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato (para ello se podrá acudir al UNSPSC, al CPC, y al CNAE, o bien que los 3 primeros dígitos…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 32,6 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,9 % en las 375 adjudicaciones de Puertos de las Illes Balears y del 13,7 % en el grupo CPV 4524. Se recibieron 7 ofertas. ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK S.L. ha ganado 4 licitaciones de Puertos de las Illes Balears. Se adjudicó 303 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Fomento contratación femenina, estabilidad en el empleo, programa de formación, contratación personas desempleadas

Publicaciones oficiales

• El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras recogidas en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REHABILITACIÓN DE LA PASARELA ADOSADA AL MUELLE 4 DEL PUERTO DE POLLENÇA, redactado en noviembre de 2025 por el equipo formado por los ingenieros de caminos, canales y puertos Joan Caldentey Sancho, Simó Ferrando Clari y Eduardo Gilabert Boronat.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-16
• El objeto del contrato consiste en la prestación del servicio para la elaboración de 14 Estudios de Accesibilidad, uno por cada uno de los puertos gestionados directamente por Ports IB en las Illes Balears, precedidos de los correspondientes trabajos de inspección, análisis y diagnóstico de la accesibilidad existente.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-14
• mantenimiento sistemas de amarre y estructuras submarinas, puerto de Sant Antoni de Portmany, Ibiza
  Publicada
  Publicada: 2026-09-30
• el servicio de mantenimiento de los sistemas de amarre y estructuras submarinas de los puertos de gestión directa de Ports de les Illes Balears en la isla de Menorca
  Publicada
  Publicada: 2026-09-13
• Contrato de servicio de agencia de viajes de puertos de las islas baleares, basado en el acuerdo marco para la contratación centralizada para la contratación centralizada, del servicio de agencia de viajes para la administración de la comunidad autónoma de las islas baleares y por su sector público instrumental (cc 1/2025 am)
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-10

Anteriores y posteriores de Puertos de las Illes Balears

• Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada y vigilancia de la salud — 30/10/2025
• Enajenación de una embarcación en desuso por adjudicación directa propiedad de Ports de les Illes Balears — 23/10/2025
• Suministro de material y cursos de formación en materia de episodios contaminantes producidos dentro de los puertos de gestión directa de Ports IB — 20/10/2025
• Contrato de obras para ejecutar el proyecto de reposición de pantalán flotante en el puerto de Andratx. Mallorca — 15/10/2025
• Contrato del servicio de mantenimiento de jardinería del puerto de Sant Antoni de Portmany. Ibiza. — 10/10/2025
• Serveis de seguretat i vigilància per als ports de gestió directa per a l'illa de Menorca — 10/10/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras para la ejecución del proyecto de reparación de pantalanes y muelle de ribera del puerto de… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a SERVICIOS PROFESIONALES SUBMARINOS, S.L. por 943.723 € (baja del 22,6 %) · 2026-01-12
• contrato de obras para ejecutar el proyecto de rehabilitación y reparación del embarcadero de cala Lladó, Tm… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a SERVICIOS PROFESIONALES SUBMARINOS, S.L. por 798.454 € (baja del 15,4 %) · 2024-08-06
• El objeto del contrato consiste en ejecutar las obras del Proyecto reposición de pantalanes flotantes 1 y 2 e… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK S.L. por 609.000 € (baja del 26,6 %) · 2026-09-14
• Proyecto de recrecido de muelles y pilas de pantalanes, reparación de descalces y sustitución de las placas d… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. por 1.625.653 € (baja del 0,7 %) · 2024-12-23
• Contrato de obras para ejecutar el proyecto constructivo de acondicionamiento y mejora de la instalación petr… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a AMER E HIJOS SA por 396.224 € (baja del 2,7 %) · 2024-01-30
• Sustitución del total de los módulos y la pasarela que conforman el pantalán flotante 2 de la instalación por… — Puertos de las Illes Balears
  Adjudicada a BALIZAMIENTOS COSTEROS Y TRABAJOS SUBMARINOS SL por 96.447 € (baja del 31,5 %) · 2024-03-26

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Puertos de las Illes Balears (Autoridad regional · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 326.369 € y el presupuesto base de licitación asciende a 394.594 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Mallorca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares
• Licitaciones de puertos