Contrato de obras mayor de obras incluida en subvenciónn Plan de Obras Diputación Provincial 2025

Importes y cifras

Qué se contrata

La mejora de acerados y pavimentado de varios viales del municipio de Fuencaliente, con un presupuesto base de licitación de 115.710,51 € (IVA incluido). Las actuaciones afectan a la calle Patín, a la calle Antonio Fernández Rodríguez, al espacio del Juego de Bolos, a la pista de pádel y a los accesos sur y Camino de los Chaparrales.

En la calle Patín se demolerá el acerado actual para ampliar la calzada y se ejecutará un nuevo tramo de acerado de 34 metros con bordillo prefabricado y baldosa de terrazo en relieve de 40x40 cm. En la calle Antonio Fernández Rodríguez se levantará el adoquinado para recuperarlo y se formará una plataforma única con adoquín de granito en calzada y losas de granito en acerados, con loseta hidráulica de botones como franja de aviso, renovación de acometidas domiciliarias y canalización para alumbrado. En el Juego de Bolos se adaptará la rampa de bajada y se señalizarán las plazas de aparcamiento con pintura de poliuretano.

En la pista de pádel se instalarán 20 asientos corridos sin respaldo sobre una solera de hormigón. En el acceso sur y en el Camino de los Chaparrales se fresará y repondrá el firme con mezcla bituminosa en caliente de 6 cm, y en este último se ejecutará un muro de contención de mampostería de hasta 45 cm.

El plazo de ejecución es de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo, y el plazo de garantía de doce meses desde la recepción. El precio está cerrado y no se admite baja, por lo que las mejoras ofertadas dentro del mismo presupuesto son un criterio de adjudicación. Las mejoras estimadas por el Ayuntamiento, por orden de prioridad, son: red de evacuación de pluviales de 600 mm en la calle Antonio Fernández Rodríguez, incremento de asientos de pádel con solera, e incremento de mezcla bituminosa en el Camino de los Chaparrales con subida de tapas. El documento incluye también un estudio básico de seguridad y salud.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras para el abastecimiento a Torrenueva y Castellar de Santiago desde la ETAP del Sistema de abastecimiento… — plazo hasta el 23/11/2026
• Reforma sala tenis de mesa — plazo hasta el 30/10/2026
• Contrato de obras: reparación de caminos rurales en tierra 2026 — plazo hasta el 03/11/2026
• Obras para la Reordenación y asfaltado de la Calle Independencia y Calle Eras del Valle, concretamente los tr… — plazo hasta el 03/11/2026
• Mejora de la eficiencia energética del Pabellón Polideportivo Municipal mediante la instalación de cubierta c… — plazo hasta el 12/11/2026
• Reparación de firmes en diversas vias rurales — plazo hasta el 16/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Ciudad Real →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Informe de entidades financieras: Cetificado entidades bancarias

Solvencia técnica

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: Maquinaria material y equipo técnico

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 0,0 % en las 34 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES DE FUENCALIENTE, SL ha ganado 6 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente. Se adjudicó 49 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Obras pendiente de ejecutar de Diputación Parte 1
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-04
• Contrato servicios taurinos
  Publicada
  Publicada: 2026-07-24
• Autorización demanial para uso especial del dominio público, instalación y explotación de barra en la Plaza de España para fiestas de agosto y septiembre 2026
  Evaluación
  Publicada: 2026-07-21
• Contrato para ampliación de cocina de vivienda tutelada
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-29
• Adquisición mobliario de cocina vivienda tutelada
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-29

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente

• Ejecución del aprovechamiento extraordinario de madera Certificada 100% FSC de Pinus pinaster en el Monte "Nava del Horno Cantones B6 y B7" y otros por derribo del viento, propiedad del Ayuntamiento de Fuencaliente, situado en el mismo término municipal. — 11/06/2026
• Aprovechamiento de maderas en monte publico Nava del Horno — 23/02/2026
• Aprovechamiento de maderas en monte de UP — 12/02/2026
• Autorización demanial uso barra Centro Sosical Polivalente, fiesta fin de año 2025, San Sebastian y Carnavales 2026 — 20/11/2025
• Aprovechamiento de maderas en Monte de UP Nava del Horno Cantones 4S y 5S — 11/11/2025
• El objeto del contrato son obras de tratamiento selvícola de mejora de masa en resinación y acondicionamiento de futura masas de resinación, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next generation EU. — 21/08/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de ejecución del proyecto denominado "Techado de Grada del Campo de Fútbol Municipal de Fue… — Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
  Adjudicada a RODRIGUEZ*SAN JUAN,EDGAR por 77.876 € (baja del 6,6 %) · 2026-03-03
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado “Instalaciones complejo deportivo campo de fútbol… — Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
  Adjudicada a Instalaciones Eléctricas José Carlos S.L. por 92.513 € (baja del 6,3 %) · 2024-05-24
• Contrato de obras de ejecución para el “acondicionamiento y mejora del pavimento de varios caminos rurales en… — Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
  Adjudicada a LUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U. por 76.542 € (baja del 2,0 %) · 2026-04-27
• Contrato de obras del proyecto básico y de ejecución denominado "Instalaciones Deportivas, Vestuarios y Pieza… — Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
  Adjudicada a Instalaciones Eléctricas José Carlos S.L. por 446.999 € (baja del 10,1 %) · 2026-04-14
• Contrato de obras de ejecución del proyecto denominado “Mejora acceso rodado. Calles Venezuela, Doctor Esteba… — Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
  Adjudicada a BREÑAFE SL por 80.590 € · 2026-05-12
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado “Instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en dep… — Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma
  Adjudicada a Instalaciones Eléctricas José Carlos S.L. y 2 más por 122.446 € (baja del 31,3 %) · 2025-07-03

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Fuencaliente (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES DE FUENCALIENTE, SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 95.628 € y el presupuesto base de licitación asciende a 115.711 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Ciudad Real.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Ciudad Real
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de dirección de obra
• Licitaciones de alumbrado público