Contrato de obras incluidas en el Proyecto denominado “RENOVACIÓN VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 11” mediante procedimiento abierto simplificado.

Importes y cifras

Qué se contrata

La renovación de los cuatro vestuarios de jugadores y el de árbitros situados bajo las gradas del campo de fútbol 11 del polideportivo municipal de L'Eliana, además de la sala de máquinas de la caldera y los almacenes. Las obras incluyen la renovación del saneamiento, con arquetas nuevas en los vestuarios A y B, y del alicatado con gres porcelánico, así como de los pavimentos, que serán de clase C2 en vestuarios y C3 en duchas. Se sustituirán las puertas y marcos metálicos por puertas antivandálicas con cerradura, y la grifería, rociadores, monomandos y espejos por elementos antivandálicos.

Se instalará ventilación mecánica con extractores en aseos y vestuarios, y se renovarán mecanismos y luminarias, con iluminación de emergencia. Los trabajos previos incluyen el repicado de vigas metálicas y su protección con pintura. El plazo de ejecución es de seis meses, en dos fases para mantener dos vestuarios operativos en todo momento. El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 99.173,55 euros, con 120.000,00 euros IVA incluido.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• suministro y sustitución de pavimentos en las pistas de pádel y la reposición del pavimento de las pisas de t… — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato de obras del proyecto de emergencia de red viaria de Gestalgar (Valencia) subvencionado por el Minis… — plazo hasta el 23/11/2026
• campo de césped artificial para futbol 7/8 (367/26/cop) — plazo hasta el 22/11/2026
• Reurbanización barri el PLÀ Capítulos 2 y 3. — plazo hasta el 22/11/2026
• Obras de mejora de itinerarios ciclistas en la avda. Alfahuir y en las calles Reig Genovés y San Vicente de P… — plazo hasta el 23/11/2026
• Obras del Proyecto de intervención en jardín histórico: reparación del estanque y su entorno en los Jardines… — plazo hasta el 22/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: Según cláusula 17 ª del PCAP

Solvencia técnica

Otros: Según cláusula 17 ª del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 2,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 15,3 % en las 152 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana y del 4,9 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 2 ofertas. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. ha ganado 4 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana. Se adjudicó 101 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Según cláusula 29 y 44ª del PCAP
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos
• Consideraciones de tipo medioambiental

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras para la rehabilitación de la chimenea industrial la antigua fábrica de hielo "La Concepción" de l'Eliana mediante procedimiento negociado sin publicidad.
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-18
• Contrato de servicio para la redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de la obra de inversión denominada "CENTRO DE DIA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL" en el término municipal de l´Eliana través de un contrato específico en el marco del SDA de servicios de arquitectura e ingeniería, consultoría y asistencia técnica a las diferentes áreas municipales.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-07-02
• Contrato de servicios para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y salud de "Balsa de tormentas para los sectores de Vistahermosa y El Carmen", en el municipio de l'Eliana, mediante procedimiento abierto simplificado.
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-19
• Contrato de obras de "Renovación de asfaltados 2026", en el término municipal de l'Eliana mediante procedimiento abierto simplificado.
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-19
• Contrato de obras "Renovación, adecuación y mejora del Trinquet Municipal" del Ayuntamiento de l'Eliana, mediante procedimiento abierto simplificado.
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-15

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana

• Seguro colectivo de accidentes. — 22/08/2025
• Contrato de obras incluidas en el “Proyecto de adecuación y finalización de ajardinamiento en C/ Isadora Duncan de l´Eliana” mediante procedimiento abierto simplificado. — 14/08/2025
• Contrato de suministro de electrodos, espaciadores y membranas para la planta desnitrificadora del municipio de l’Eliana — 11/08/2025
• Concesión demanial prestación servicio restauración bar anejo al Polideportivo Municipal sito en avda. Manuel Sanchis Guarnes s/n — 25/07/2025
• Contrato de servicios de asesoramiento, asistencia y representación jurídica de las víctimas de violencia en el marco del Plan Municipal de Prevención y Atención Integral contra la Violencia — 22/07/2025
• Contrato de servicios actuaciones musicales de Esther y La Fumiga el 14/07/2025.- — 10/07/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras incluidas en el Proyecto denominado “AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (L’ELIAN… — Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana
  Adjudicada a VALLE DOR VALENCIA SLU por 134.837 € (baja del 3,0 %) · 2025-04-10
• Contrato de obras de remodelación de las pistas de atletismo en el Polideportivo municipal de l'Eliana, media… — Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana
  Adjudicada a OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A por 159.443 € (baja del 29,4 %) · 2024-07-23
• Contrato de obras incluidas en el proyecto denominado "Acometidas y nuevas tuberías de distribución de agua d… — Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana
  Adjudicada a GEOCIVIL, S.A. por 194.319 € (baja del 8,2 %) · 2025-03-27
• Contrato de obras de "Mejora de urbanización del área central Fases II y III" mediante procedimiento abierto… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de L'Eliana
  Adjudicada a CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L. por 892.188 € (baja del 9,5 %) · 2025-09-05
• Contrato de obras incluidas en el proyecto denominado "Proyecto de ejecución de Senda Verde, carril compartid… — Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana
  Adjudicada a OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL S.L. por 136.969 € (baja del 2,3 %) · 2024-08-29

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 99.174 € y el presupuesto base de licitación asciende a 120.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de césped artificial
• Licitaciones de jardinería