Contrato de obras ejecución del “Proyecto de construcción de una nave para centro de recepción de visitantes en el Ecoparque El Juncaral en el TM de Villanúa” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation-UE

Importes y cifras

Qué se contrata

La construcción de una nave de planta rectangular de 20,50 m por 15,00 m, con una superficie de 307,50 m², en el Ecoparque El Juncaral del término municipal de Villanúa (Huesca). Es la primera fase del proyecto y solo comprende la obra de la nave, que después deberá albergar un punto de acogida, información y distribución de visitantes.

Quedan excluidos de esta fase los revestimientos, las soleras, la distribución e instalaciones interiores y las acometidas de servicios, que se ejecutarán en fases posteriores.

El plazo de ejecución previsto es de dos meses desde la firma del contrato, sin prórrogas previstas. Las obras deberán estar terminadas, certificadas, facturadas y entregadas al uso público antes del 30/06/2026.

Antes de iniciar las obras, el contratista deberá presentar un cronograma con las partidas del presupuesto, marcar el replanteo en el terreno y contar con la licencia de obras del Ayuntamiento de Villanúa.

Durante la ejecución se exige una declaración responsable de cumplimiento del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente, medidas de protección ambiental en el desbroce, el acopio de tierra vegetal, la gestión de materiales y el control de la maquinaria, y la entrega de planes de seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos, con un informe que acredite el objetivo del 70 % de preparación para reutilización, reciclaje y recuperación.

Al finalizar, se instalará un cartel permanente con el promotor, el adjudicatario, el nombre del proyecto, el presupuesto y los logotipos de la Unión Europea, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de Aragón y la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Renovación Pavimentación de viales de Yaso, T.M. de Bierge (Huesca) — plazo hasta el 05/11/2026
• Mejora de la digitalización del abastecimiento de agua para el ahorro energético y gestión eficiente del cicl… — plazo hasta el 05/11/2026
• Pavimentación y servicios C/ Las Salineras en Renanué — plazo hasta el 30/10/2026
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras para el acondicionamiento de la cubierta del Palacio de C… — plazo hasta el 09/11/2026
• Proyecto de reforma de salón social y vivienda en Lecina 1ª fase — plazo hasta el 09/11/2026
• Reurbanización calle Jarea de Calasanz — plazo hasta el 08/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Huesca →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: Solvencia económica y financiera según Anexo IV del PCAP

Solvencia técnica

Otros: Solvencia económica y financiera según Anexo IV del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 0,1 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 0,0 % en las 7 adjudicaciones de Pleno de la Mancomunidad de Municipios Alto Valle del Aragón y del 9,0 % en el grupo CPV 4522. Se recibieron 2 ofertas, de 245.590 € a 247.966 €. Se adjudicó 68 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: ANEXO XIV PCAP
• Consideraciones de tipo social

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras para la ejecución de reubicación del Proyecto Oroel Park, sustituyéndolo en nuevo emplazamiento, Proyecto de 1a Separata Parque Infantil Urbano, en un suelo urbano de servicio público en el entorno del Polideportivo Olimpia de la ciudad de Jaca. Financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation-UE
  Adjudicada
  Publicada: 2026-03-20
• Aportación de autobuses con conductor por empresas externas autorizadas, para poder realizar la relación servicios de refuerzo de conexión de transportes de personas entre bases de estación de esquí de Candanchú y Astún según cuadrante de días y servicios obrantes en expediente en el periodo temporal entre el 29/11/2025 y el 05/04/2026.
  Publicada
  Publicada: 2025-11-10
• Contrato de obras para la ejecución del Proyecto de Parque de ocio Oroel Park en el espacio conocido como Parador Oroel en el TM de Jaca (Huesca), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation-UE
  Publicada
  Publicada: 2025-08-29
• Contrato de obras para la ejecución del Proyecto de construcción de una pasarela mirador en la zona próxima de cima de La Raca, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation-UE
  Publicada
  Publicada: 2025-08-29
• Suministro dos vehículos nuevos de 9 plazas, 100 % eléctricos, para transporte eficiente y sostenible en el Valle del Aragón, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
  Publicada
  Publicada: 2025-08-21

Anteriores y posteriores de Pleno de la Mancomunidad de Municipios Alto Valle del Aragón

• Suministro autobús eléctrico (Lote 1) y Cargador para autobús eléctrico (Lote 2) para impulso al transporte turístico eficiente y sostenible en el Valle del Aragón en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiad ocon Findos Next Generation EU. — 22/01/2025
• Adecuación y modernización de edificio de titularidad municipal para uso hotelero e impulso al impulso al Trail Running Center en Borau (Huesca), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation-UE — 12/11/2024
• Aportación de autobuses con conductor por empresas externas autorizadas, para poder realizar la relación servicios de refuerzo de conexión de transportes de personas entre bases de estación de esquí de Candanchú y Astún según cuadrante de días y servicios obrantes en expediente en el periodo temporal entre el 30.11.2024 y el 31.3.2025. — 28/10/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de Adecuación y creación de un área de acogida en Luzaide/Valcarlos (en parcelas catastrale… — PLENO AYUNTAMIENTO DE LUZAIDE/VALCARLOS
  Adjudicada a STM E&C, S.L.U. por 145.325 € (baja del 8,3 %)
• Contrato de obras de adecuación y puesta en valor del paraje "LA CABEZA DE BUEY". Actuación efectuada en el m… — Alcaldía Ayuntamiento de San Adrián
  Adjudicada a GARCÍA POLO JOSÉ ANTONIO Y DANIEL por 66.871 € (baja del 1,0 %)
• Contrato de obras por procedimiento abierto ordinario para la ejecución de la obra de acondicionamiento inter… — Alcaldía del Ayuntamiento de Panticosa
  Adjudicada a TERRALIT SOLUCIONES S.L. por 259.192 € · 2025-09-12
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras es la PEATONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA VALLE DE T… — Pleno del Ayuntamiento de Sallent de Gállego
  Adjudicada a VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L.U. por 886.362 € (baja del 5,2 %) · 2025-04-01
• Contrato de obra de actuaciones de conservación y gestión de la biodiversidad y de los recursos naturales, re… — Presidencia de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino · 2025-03-06
• Contrato de Obras de Rehabilitación de la Travesía Alto Turia en los municipios del Alto Turia, financiada Co… — Presidencia de la Mancomunidad del Alto Turia
  Adjudicada a VIVENATURE 2008 SL por 89.584 € · 2026-06-15

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno de la Mancomunidad de Municipios Alto Valle del Aragón.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Talleres Torralba Berdún S.L.U..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 248.323 € y el presupuesto base de licitación asciende a 300.470 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Huesca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Aragón. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Huesca
• Licitaciones de obras de urbanización