Contrato de Obras de Rehabilitación de la Travesía Alto Turia en los municipios del Alto Turia, financiada Con Fondos Nextgenerationeu procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

Importes y cifras

Qué se contrata

La obra consiste en la renovación, reposición y mejora de la señalética de la travesía senderista del Alto Turia, de unos 60 kilómetros, que recorre los senderos homologados GR-7, PR-CV 93, PR-CV 458 y GR-37 en Benagéber, Chelva, Tuéjar, Titaguas y Aras de los Olmos. Tras los daños de la DANA, se trata de recuperar la funcionalidad del recurso con materiales sostenibles y resistentes a la intemperie.

Las actuaciones incluyen paneles de 150x300 cm sobre aluminio-dibond, fijados a postes existentes, con información a una cara y protección anti-grafitti; marcas de sendero con pintura acrílica ambiental con una durabilidad mínima garantizada de 6 años, en puntos de continuidad, cambio de dirección y dirección equivocada; y marquesinas informativas de madera para exteriores con tejadillo a dos aguas y soporte gráfico de resinas termoendurecidas de 1 cm.

También se mejorarán los senderos eliminando fuertes pendientes, rellenando cárcavas, retirando rocas y refinando el terreno, en un 10% de la longitud de cada etapa (20 metros por kilómetro). En la zona de Barchel (Etapa 1), más afectada por la DANA, se repondrá el trazado, se excavarán escaleras y se abrirán tramos nuevos, incluidos vadeos del río mediante pasos de piedra.

El plazo de ejecución es de seis semanas y el plazo de garantía, de un año. El presupuesto asciende a 108.397,17 € (IVA incluido). No se exige clasificación del contratista por ser el valor inferior a 500.000 €, y la solvencia se acreditará mediante los medios establecidos en los pliegos.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• B-284CIT/O. Acondicionamiento y mejora del camino de Cortes de Pallás-Millares por Otonel en Cortes de Pallás. — plazo hasta el 30/11/2026
• Obra reparación de firme en Barranco de Serra. Financiado por la Administración General del Estado, a través… — plazo hasta el 13/11/2026
• Contrato de obras de rehabilitación de los daños en estructuras, instalaciones, pavimentos y equipamientos en… — plazo hasta el 12/11/2026
• Mantenimiento y reposición de las instalaciones semafóricas en el Municipio de Carlet. — plazo hasta el 16/11/2026
• Conducción de alimentación desde el depósito metropolitano — plazo hasta el 11/12/2026
• Estudio Arqueológico y consolidación del sector suroeste Almohade del Castillo de Domeño (Fase VIII) — plazo hasta el 28/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 1,8 % en las 16 adjudicaciones de Presidencia de la Mancomunidad del Alto Turia y del 9,0 % en el grupo CPV 4520. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 69 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras de reparación y reconstrucción de áreas recreativas turísticas de Chelva, integradas en la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunidad Valenciana, convocatoria 2021, financiado con fondos NextGenerationEU procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por procedimiento abierto simplificado
  Publicada
  Publicada: 2026-05-20
• Contrato de obras de adecuación y rehabilitación del área recreativa El Molinillo de Titaguas, integradas en la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunidad Valenciana, convocatoria 2021, financiado con Fondos NextGenerationEU, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), mediante procedimiento abierto simplificado sumario
  Publicada
  Publicada: 2026-05-19
• Contrato de obras de adaptación y adecuación del edificio Escuelas Viejas en Tuéjar, integradas en la Actuación de Cohesión de Destinos de la Comunidad Valenciana, convocatoria 2021, financiada con forndos NextGenerationEU, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
  Adjudicada
  Publicada: 2026-02-27
• Contrato de Servicios de Creación de Reservas Biogenéticas de Parientes Silvestres de las Plantas Cultivadas (Psc) y Plantas Silvestres de Uso Alimentario (Psua), Localización y Conservación, en la Reserva de la Biosfera del Alto Turia (Rbat), Investigación, Inventario y Realización de Actividades de Formación, Capacitación, Sensibilización y Participación Ciudadana.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-01-26
• Contrato de servicio de producción audiovisual de cinco vídeos documentales sobre oficios tradicionales para la recuperación y promoción del patrimonio cultural local, incluyendo coordinación, guión, preproducción, rodaje, edición, postproducción y difusión, por procedimiento abierto simplificado sumario.
  Adjudicada
  Publicada: 2025-03-21

Anteriores y posteriores de Presidencia de la Mancomunidad del Alto Turia

• Contrato de servicio de elaboración e implementación de la Agenda 2030 en la Mancomunidad del Alto Turia, mediante procedimiento abierto simplificado sumario. — 21/03/2025
• Contrato de Suministro “adquisición e instalación de sistema de pesaje de residuos en camión de recogida de residuos sólidos urbanos” — 05/03/2025
• Contrato de obras de climatización de despachos y construcción de marquesina para aparcamiento con techo solar y cargador de vehículo eléctrico en la sede de la Mancomunidad del Alto Turia. — 28/10/2024

Licitaciones similares y su resultado

• contrato de obras de mejora y acondicionamiento de caminos, instalación de señalización vertical y horizontal… — Presidencia de la Mancomunitat de la Ribera Alta
  Adjudicada a PAISAJES FORESTALES DEL NOROESTE, S.L. por 140.000 € (baja del 13,7 %) · 2026-05-27
• Contrato de obras de Rehabilitación y Mejora de eficiencia de fuentes en Talavera de la Reina, en el marco de… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
  Adjudicada a FCC AQUALIA S.A. por 171.064 € (baja del 8,0 %) · 2025-02-03
• Contrato de obras de restauracion del amurallamiento este, mejora de accesos e instalacion de iluminacion efi… — Presidencia de la Diputación Provincial de Cuenca
  Adjudicada a RETINEO INGENIERÍA, S.L. por 392.614 € (baja del 4,9 %) · 2026-02-03
• Contrato de obras de equipamientos para ruta de piragüismo en Talavera de la Reina, en el marco del plan de… — Alcaldía del Ayuntamiento de Talavera de la Reina · 2024-11-13
• Contrato de obras de instalación de Señalización Turística e interpretativa del plan de PSTD “Valle del Cabri… — Presidencia de la Diputación Provincial de Cuenca
  Adjudicada a PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTOS, S.L. por 87.686 € (baja del 13,1 %) · 2025-09-24
• Contrato de obras de mejora y adecuación de los yacimientos celtibéricos de la Comarca Molina de Aragón - Alt… — Presidencia de la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo · 2025-12-09

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Presidencia de la Mancomunidad del Alto Turia.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a VIVENATURE 2008 SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 89.584 € y el presupuesto base de licitación asciende a 108.397 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia
• Licitaciones de obras de urbanización