Contrato de obras de restauración y mejora funcional de la Torre de Villaricos como punto de información turística enmarcado en el eje 4 Competitividad para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en Cuevas del Almanzora, en el marzo de Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia (C14.I1.2) Next Generation UE

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de obras de restauración y mejora funcional de la Torre de Villaricos, en Cuevas del Almanzora, para habilitarla como punto de información turística. La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio y está financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que el contrato queda sujeto a las obligaciones de comunicación, control y conservación documental propias de dichos fondos.

Se trata de un contrato de obras cuyas prestaciones concretas y características de ejecución se definirán en el proyecto técnico y en el pliego de prescripciones técnicas aprobados para la contratación. El contrato no se divide en lotes en el documento aportado. El proyecto ha de incluir un plan de seguridad y salud, un plan de tratamiento de residuos de construcción y demolición y un programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación. La ejecución deberá cumplir la normativa de accesibilidad vigente para espacios públicos y edificaciones en Andalucía.

Los criterios de valoración de las ofertas incluyen el precio, las mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas sin coste adicional, la reducción del plazo de ejecución y la ampliación del plazo de garantía, además de criterios dependientes de juicio de valor: plan de ejecución o memoria técnica constructiva, plan social durante la obra y plan medioambiental de ejecución.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Proyecto constructivo para la habilitación de nuevos vasos de rechazo para la planta de recuperación y compos… — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato de servicios de maquinaria con conductor y operarios ayudantes por horas — plazo hasta el 06/11/2026
• Renovación De Calles Casco Histórico. Carboneras 85PPOS24-27BI — plazo hasta el 10/11/2026
• Gran Eco-bulevard Vera - Palomares. Este Proyecto Podrá Ser Cofinanciado Por La Unión Europea A Través Del Fo… — plazo hasta el 16/11/2026
• Obras de reposición de saneamiento, abastecimiento y pavimentación en calle León Felipe de Viator — plazo hasta el 10/11/2026
• Es objeto de la presente licitación por el procedimiento abierto simplificado, la contratación de la ejecució… — plazo hasta el 06/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Almería →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Deberá cumplir la solvencia indicada en el apartado H.1 del CCP y se acredita en el DEUC cuya plantilla se adjunta como archivo xml

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Deberá cumplir la solvencia indicada en el apartado H.1 del CCP y se acredita en el DEUC cuya plantilla se adjunta como archivo xml

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 1,1 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,0 % en las 173 adjudicaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 35 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Según apartado N.2 del CCP
• Consideraciones de tipo social: Según apartado N.1 del CCP

Publicaciones oficiales

• Servicio de refuerzo de limpieza de centros educativos y dependencias municipales de uso educativo, según Memoria adjunta en pdf.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-23
• Suministro, mediante arrendamiento, con montaje, mantenimiento y desmontaje, de elementos de alumbrado extraordinario con motivo de las Fiestas Patronales de San Diego 2026, prorrogable para las de 2027 y 2028
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-23
• El contrato tendrá por objeto la contratación de las actuaciones musicales y artísticas para la Feria de San Diego 2026, a celebrar los días 11 a 15 de noviembre de 2026, así como el acto previo de la Comida del Mayor el 30 de octubre de 2026,
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-07
• Contrato derivado SDA-Servicios autocares necesarios para temporada 2026/2027, Desplazamientos escuelas deportivas, según pliego de prescripciones y memoria, adjuntos en pdf.
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-09
• Contratación de servicios técnicos especializados para el desarrollo del proyecto Escuelas Deportivas de Cuevas del Almanzora, dirigido a personas en edad escolar del municipio y a desarrollar en las instalaciones deportivas del mismo.
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-16

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora

• Contrato de obras de exomusealización del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo enmarcada en la actuación 3 del eje 4 Competitividad para la ejecución del Plan de sostenibilidad turística en destino, Cuevas del Almanzora, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (C14.I1.2) Next Generation EU — 04/03/2026
• Contrato de concesión demanial del bar cafetería ubicado en Mercado Municipal de Abastos de Cuevas del Almanzora, mediante procedimiento abierto por concurso — 22/01/2026
• Contrato de obras para la adecuación y mejora del Castillo del Marqués de los Vélez en Cuevas del Almanzora, enmarcadas en la actuación 1 en el eje 4 Competitividad para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en Cuevas del Almanzora, en el marzo de Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia (C14.I1.2) Next Generation EU — 15/01/2026
• Contrato de obras de exomusealización del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo enmarcada en la actuación 3 del eje 4 Competitividad para la ejecución del Plan de sostenibilidad turística en destino, Cuevas del Almanzora, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (C14.I1.2) Next Generation EU — 04/12/2025
• Contrato de obras ejecución, habilitación y señalización de ruta minera de carácter ecoturístico y cultural. Proyecto de acondicionamiento peatonal del túnel 1 de Villaricos, actuación 4.4 enmarcada en el Eje 4 Competitividad para la ejecución del Plan de sostenibilidad turística en destino, en el marco del PRTR C14.I1.2 financiado por la Unión Europea Next Generation EU — 03/12/2025
• Segunda prórroga Contrato mixto de suministros y servicios para alumbrado extraordinario para la Navidad y Reyes 2025/2026 en el municipio de Cuevas del Almanzora — 25/11/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de servicios para la ejecución proyecto museográfico de la Torre del Homenaje del Castillo Marqués d… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
  Adjudicada a Patrimonio Inteligente, S.L. por 152.544 € (baja del 4,5 %) · 2025-02-25
• Contrato de obras de restauración ambiental de la desembocadura del río Almanzora, enmarcada en el Eje 1 Tran… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
  Adjudicada a VERDE URBANO PAISAJISMO & JARDINERIA S.L por 40.594 € (baja del 2,9 %) · 2026-01-07
• Contrato de obras de área de servicio y pernocta de autocaravanas y camper en Cuevas del Almanzora. Actuación… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y EDIFICACIONES MONTEAGUD SOCIEDAD LIMITADA por 33.000 € (baja del 0,2 %) · 2024-10-15
• Contrato de obras de rehabilitación integral de la casa burguesa de Torcuato Soler Bolea, en el marco de ayud… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
  Adjudicada a LORQUIMUR SL por 453.526 € (baja del 11,9 %) · 2024-01-09
• Contrato de obras de construcción de un carril cicloturístico Los Guiraos - Guazamara - El Largo - Grima enma… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora · 2026-03-18

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Administración Local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a REHABITEC ALMERIA SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 230.755 € y el presupuesto base de licitación asciende a 279.214 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Almería.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Almería
• Licitaciones de obras de urbanización