Contrato de Obras de Ejecución y Urbanización de la Parcela Errotazar-Cycobask en Irun y su correspondiente Urbanización Pública.

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de urbanización de la parcela Errotazar-Cycobask en Irun, incluida su urbanización pública, mediante procedimiento abierto y tramitación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público de Euskadi. El contrato no se divide en lotes.

Las obras se ejecutarán conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas que se acompaña como Anexo I, que forma parte del contrato. El contrato no admite prórroga y su precio, valor estimado y plazo de ejecución figuran en la carátula del pliego.

Para presentarse, el licitador debe acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o contar con la clasificación correspondiente, y comprometer los medios que adscribirá a la ejecución.

Entre las condiciones especiales de ejecución destacan la aplicación de metodología BIM durante toda la obra, la entrega del Avance del Plan de Gestión de Residuos con identificación de vertederos autorizados y del Avance del Plan de Gestión Ambiental con técnico ambiental asociado, y el uso de la herramienta de cálculo de materiales secundarios de IHOBE. También se exige que al menos el 30% de la plantilla adscrita sea indefinida, y que la empresa garantice la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, con la obligación de contratar a una mujer si su plantilla tiene menos del 40% de representación femenina.

En materia de seguridad y salud, la contratista debe nombrar una persona responsable por obra, realizar inspecciones periódicas y promover reuniones de coordinación con el coordinador de seguridad y los delegados de prevención.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de arreglo y mejora de la red viaria de Oñati 2026 — plazo hasta el 02/11/2026
• Proyecto revisado y actualizado de construcción de rotonda en el ramal N-I-445-2 en Sorabilla (Andoain) (4-SV… — plazo hasta el 30/10/2026
• Ejecución de la obra de la nueva escalera exterior y salida de humos de la cocina en la residencia de mayores… — plazo hasta el 06/11/2026
• Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de “Obras de reforma de cubierta de EBROETXEA”. — plazo hasta el 04/11/2026
• Realización de las obras del proyecto de mejora del tramo final del Vial de la Vega de Aduna para dar continu… — plazo hasta el 09/11/2026
• Ejecución de las obras definidas en el Proyecto de Ejecución denominado: “Consolidación de la estructura y cu… — plazo hasta el 02/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Guipúzcoa →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 13,7 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 16,4 % en las 6 adjudicaciones de SPRILUR, S.A.-Consejo de Administración y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibieron 11 ofertas. Se formalizó 151 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Obras de Sustitución de los Policarbonatos de las Naves del Polígono de Nabalaldea, en Pasai-Donibane (Gipuzkoa).
  Resuelta
  Publicada: 2025-10-02
• Obras de mejora de la instalación contraincendios de Nabalaldea, en Pasaia.
  Resuelta
  Publicada: 2024-10-15
• Contrato de Obras de Mejora de la Instalación Contraincendios de Nabalaldea, en Pasaia
  Resuelta
  Publicada: 2024-09-05
• Contrato de Obras de Demolición de la Antigua Fábrica de CYCOBASK, en Irun (Gipuzkoa).
  Adjudicada
  Publicada: 2024-05-02
• Redacción del Proyecto y la Dirección de las Obras de Ejecución de Edificio Industrial y Urbanización Complementaria, en la Parcela denominada Errotazar-Cycobask (Irun)
  Resuelta
  Publicada: 2024-02-07

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de urbanización interior del ámbito AE.39 San Andrés de Arrasate. — SPRILUR, S.A.-Consejo de Administración
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI S.A. por 1.261.710 € (baja del 16,8 %)
• Contrato de obras de Urbanización (Fase I y II) de Subzona de la Parcela l.3.1. en la Herrera Norte (Pasaia). — SPRILUR, S.A.-Consejo de Administración
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. por 1.713.780 € (baja del 15,3 %)
• Contrato de Obras de Urbanización de la Separata nº 8 del Proyecto de Urbanización del A.U. "ZU.08 ESKUZAITZE… — SPRILUR, S.A.-Consejo de Administración
  Adjudicada a UTE ALTUNA Y URIA - MOYUA por 11.647.184 € (baja del 6,8 %)
• Contrato de Obras de Acondicionamiento de la Parcela 3, en el Polígono Industrial Xey, en Zumaia (Gipuzkoa) — SPRILUR, S.A.-Consejo de Administración
  Adjudicada a ALTUNA Y URIA, S.A. por 1.275.863 € (baja del 17,0 %)
• Dirección de las Obras de Urbanización (Fase I y II) de Subzona de la Parcela L.3.1. en la Herrera Norte (Pas… — SPRILUR, S.A.-Consejo de Administración
  Adjudicada a GIRDER INGENIEROS, S.L. por 52.000 € (baja del 13,3 %)
• Contrato de Dirección de las Obras de Urbanización de la Separata nº8 del Proyecto de Urbanización de la A.U.… — SPRILUR, S.A.-Consejo de Administración
  Adjudicada a GIRDER INGENIEROS, S.L. por 211.500 € (baja del 21,7 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca SPRILUR, S.A.-Consejo de Administración.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a UTE ZUBIEDER-MARIEZCURRENA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 5.421.843 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Gipuzkoa.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en País Vasco. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Guipúzcoa
• Licitaciones de obras de urbanización