Contrato de obras de acondicionamiento del edificio del antiguo juzgado, en la Plaza de la Inmaculada, Tui (Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, PSTD; VIVE A HISTORIA, DESCUBRETUI: CONEXIÓN SOSTIBLE ENTRE PATRIMONIO E NATUREZA" Financiado por la Unión Europea, Fondos NextGenerationEU) Tramitación de urgencia.

Importes y cifras

Qué se contrata

Se contratan obras de acondicionamiento del edificio del antiguo juzgado, situado en la Plaza de la Inmaculada de Tui, según el proyecto aprobado por la Administración, con cofinanciación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU). El contrato se adjudica por procedimiento abierto simplificado con tramitación de urgencia, y el objeto no se divide en lotes por motivos justificados en el cuadro de características.

El plazo de ejecución se fija en el apartado 8 del Cuadro de Características del Contrato y el cómputo arranca al día siguiente del acta de comprobación del replanteo. El contrato lleva incorporadas condiciones especiales de ejecución vinculadas a su objeto, cuyo incumplimiento puede dar lugar a penalidades.

Para presentarse es exigible la clasificación como contratista de obras si el valor estimado iguala o supera los 500.000 euros; por debajo de esa cifra, la clasificación en el grupo o subgrupo correspondiente acredita la solvencia, o bien puede acreditarse mediante requisitos específicos de solvencia. Las cifras concretas figuran en el apartado 10 del Cuadro de Características.

Los criterios de adjudicación, con su ponderación, se recogen en el apartado 17 del Cuadro de Características; el texto recibido no permite reproducir su peso concreto.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de obra para mejora del área de juego del campo de fútbol Monte de la Villa. — plazo hasta el 13/11/2026
• Renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado en el MERCADO del Puerto Pesquero de Vigo. O/13… — plazo hasta el 18/11/2026
• Pavimentación y mejora de caminos municipales de Ponteareas, en el marco del Plan +Provincia 2026 — plazo hasta el 16/11/2026
• Eliminación de fosa septica de Paraños, execución de EBAR e conexión a rede de saneamento de Moraña — plazo hasta el 16/11/2026
• Reposición de muros de cerramiento en Campos de Fútbol Municipales de A Pelada y Vilaxoán — plazo hasta el 16/11/2026
• Ejecutar un espacio segregado para la circulación peatonal anexo a una vía de titularidad municipal, aplicand… — plazo hasta el 16/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Pontevedra →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 292.849 €): Mediante declaración sobre el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del…

Solvencia técnica

Trabajos realizados (mín. 136.663 €): Mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes. Estos certificados indicarán el importe…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 5,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,5 % en las 127 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Tui y del 10,5 % en el grupo CPV 4530. Se recibieron 7 ofertas, de 175.000 € a 19.376.403 €. Se adjudicó 75 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo: El cumplimiento de las disposiciones laborales en vigor o que se dicten durante la vigencia del contrato, incluido el/los convenios colectivos del sector que sean de aplicación, o los convenios de…
• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá evitar cualquier imagen discriminatoria por…
• Consideraciones de tipo social: Obligación del contratista de estar al corriente de los pagos con sus subcontratistas y suministradores en el ámbito de este contrato.

Publicaciones oficiales

• Subministración, en réxime de aluguer, do alumeado exterior ornamental das rúas e prazas do Concello durante as festas do Nadal 2026-2027.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-21
• Contrato de Obras de Renovación del Parque Infantil de la Alameda de Tui (Plan +Provincia 2025, Línea 1, Inversiones)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-14
• El objeto del presente expediente es la contratación del suministro, en régimen de adquisición, de un vehículo eléctrico de carga trasera para la recogida de biorresiduos, destinado a la recogida de los residuos generados por los productores de biorresiduos comerciales del Ayuntamiento de Tui.
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-01
• Suministro de luminarias para sustituir las actuales por luminarias tipo LED en Avenida Concordia, Tui.
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-20
• Mejora de capa de rodadura en vial de acceso al núcleo de Anta, en la parroquia de Areas, Tui ( Plan +Provincia 2025 Liña 1).
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-17

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Tui

• Obras de humanización da rúa Coruña, Tui, (Cofinanciado polo PLAN EXTRA da Deputación Provincial de Pontevedra) — 08/04/2026
• Actuación de grupo musical "LA FUGA" que tendrá lugar en Tui el próximo día 4 de abril 2026 dentro del programa de las Fiestas de San Telmo 2026 (Liña 2 do Plan +Provincia 2026-2027) — 27/03/2026
• Contrato de obras de reforma da Praza da Estrela, en Tui. PSTD "VIVE A HISTORIA, DESCUBRETUI" (Conv. Extr. 2023) Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea, Fondos NextGenerationEU — 24/03/2026
• Contrato mixto de suministro, en régimen de adquisición, instalación y puesta en servicio de una plataforma turística inteligente Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Financiado por la Unión Europea, NextGeneration EU. — 20/02/2026
• Suministro de la iluminación exterior-ornamental de las calles y plazas del Ayuntaminto de Tui durante las Fiestas de San Telmo 2026. — 20/02/2026
• Servicio de asistencia técnica para la gerencia de la Oficina Técnica del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Tui: “Vive a historia, descubre Tui: Conexión sostenible entre patrimonio y naturaleza” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea. Fondos NextGenerationEU) — 29/01/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Obras de reforma das Prazas da Armada, Frómista e Pracer, no casco histórico de Tui”, por LOTES (PSTD "VIVE A… — Alcaldía del Ayuntamiento de Tui
  Adjudicada a SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL MIÑO,SL y 1 más por 362.471 € (baja del 9,9 %) · 2025-11-03
• Obras de reforma del entorno de la Plaza de Abastos de Tui (Cofinanciado por: Plan de Recuperación, Transform… — Alcaldía del Ayuntamiento de Tui
  Adjudicada a XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. por 623.382 € (baja del 3,1 %) · 2024-10-16
• Obras de rehabilitación del edificio del Náutico para su uso turístico. PSTD "Vive a Historia, DescubreTui (C… — Alcaldía del Ayuntamiento de Tui
  Adjudicada a CAL BAIXO MIÑO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L por 164.119 € (baja del 0,5 %) · 2025-11-27
• Contrato de obras de Rehabilitación de vivendas en Caldelas, de titularidade do Concello de Tui para destinal… — Alcaldía del Ayuntamiento de Tui
  Adjudicada a CAL BAIXO MIÑO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L por 319.945 € (baja del 6,1 %) · 2024-07-01
• Obras de reforma y acondicionamiento de las piscinas municipales de Tui (Subvención CSD; Plan de Recuperación… — Alcaldía del Ayuntamiento de Tui
  Adjudicada a CAL BAIXO MIÑO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L por 286.331 € (baja del 1,0 %) · 2025-03-31
• Contrato de obras de actuaciones iniciales en el muro de contención en el Parque de los Jardines para su adec… — Alcaldía del Ayuntamiento de Tui
  Adjudicada a SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL MIÑO,SL por 159.474 € (baja del 6,6 %) · 2025-04-16

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Tui (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a PROSEMA NOROESTE, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 195.233 € y el presupuesto base de licitación asciende a 236.232 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Pontevedra.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Galicia. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Pontevedra
• Licitaciones de obras de urbanización