Contrato de obras consistente en la rehabilitación sostenible del edificio municipal Centro de Interpretación Parpalló Borrell de Gandía. Next Generation.

Importes y cifras

Qué se contrata

La rehabilitación del Centro de Interpretación Ambiental Parpalló-Borrell, dentro del Paraje Natural del mismo nombre, en Gandia, con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Las actuaciones se centran en la envolvente, la cubierta y el interior del edificio, cuya superficie de cubierta de paños es de 260,84 m2 y cuya superficie útil interior es de 257,55 m2.

En cubierta se demolerá la protección de grava existente, con capas de hasta 10 cm de espesor, y se ejecutará una cubierta plana ajardinada extensiva con riego por goteo integrado, con plantaciones autóctonas, sobre una impermeabilización bicapa y formación de pendientes con hormigón ligero. También se ejecutará una cubierta plana con grava e impermeabilización de lámina monocapa y aislamiento de poliisocianurato de 40 mm.

En fachadas se eliminará el mortero monocapa deteriorado y se ejecutará revestimiento con piezas de piedra recuperadas y nuevas, colocadas en capa gruesa de 30 mm, y revestimiento con mortero de cal sin aditivos. Se colocarán albardillas de hormigón polimérico en petos y muros, y se repararán gárgolas y carpintería exterior de aluminio.

La instalación fotovoltaica incluye módulos de 320 W, estructura de aluminio sobre la cubierta verde, baterías de litio-ferrofosfato de 48 V, armario de conexiones y un inversor trifásico de 8 kW.

En el interior se demolerán y ejecutarán trasdosados, tabiques y falsos techos de yeso laminado, rodapiés de MDF, reparación de carpintería de madera y pintura plástica. En climatización se realizarán pruebas del sistema existente, desmontaje de unidades y conductos, y la instalación de un equipo aire-aire multi-split 2x1 de 5 kW y un equipo split de 3,5 kW.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de obras de rehabilitación y subsanación de desperfectos sufridos en la biblioteca municipal de Pica… — plazo hasta el 29/10/2026
• Restauracion del firme en Calles Milagros Espert i Peixquera de Llombai financiada al amparo de la Orden TMD/… — plazo hasta el 05/11/2026
• Redacción del proyecto, ejecución de las obras y dirección facultativa para la construcción por procedimiento… — plazo hasta el 21/12/2026
• Contrato de obras de habilitación del área recreativa Plà de Parra — plazo hasta el 09/11/2026
• Contratación de las obras: Sustitución del sistema de climatización y ventilación en el Edificio Social Pouac… — plazo hasta el 08/11/2026
• Contratación del suministro y montaje de vidrios necesarios para efectuar las tareas de mantenimiento de expo… — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: Lo establecido en el pcap

Solvencia técnica

Otros: Lo establecido en el pcap

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 8,6 % en las 996 adjudicaciones de Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía y del 10,5 % en el grupo CPV 4526. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 42 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Las indicadas en el pcap
• Consideraciones de tipo medioambiental

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras consistente en la ejecución del proyecto actualizado de actuaciones en el CEIP Mondúber, derivado de la modificación de la delegación de competencias_ EDIFICANT.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Contrato derivado del SDA-002/2025 de servicios consistente en la organización y desarrollo de la celebración del Dia de les Biblioteques concierto Canta Canalla, Plaza Rei Jaume I.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-22
• Contrato de servicios consistente en la realización de la organización y ejecución del Forum Jove. Prórroga primera.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-22
• Contrato derivado del SDA-003/2025 de servicios consistente en asistencia técnica integral para el diseño, coordinación, ejecución, comunicación y transferencia de resultados del proyecto Gandia RSE en diálogo.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-20
• Contrato de servicios para la redacción del proyecto y dirección de las obras de mejora del parc Ausiàs March. Adjudicació directa ganador concurso de ideas (CONT-067/2024).
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-20

Anteriores y posteriores de Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía

• Contrato de servicios consistente en servicios de pirotecnia y realización de fuegos artificiales para las fallas de Gandia 2026 organizadas por el Ayuntamiento de Gandia. — 07/01/2026
• Contrato de obras consistente en la regeneración vegetal, protección de las dunas y mejora de accesos a las playas de Rafalcaid y Venecia. Next Generation. — 30/12/2025
• Contrato de obras consistente en la regeneración vegetal, protección de las dunas y mejora de accesos a las playas de Rafalcaid y Venecia. Next Generation. — 26/12/2025
• Contrato de servicios consistente en Mantenimiento y conservación de viviendas municipales y elementos vinculados. Lote 1: Mantenimiento de inmuebles. Prórroga primera. — 15/12/2025
• Contrato de servicios consistente en Mantenimiento y conservación de viviendas municipales y elementos vinculados. Dividido en dos lotes. Lote 2: Ascensores. Prórroga primera — 15/12/2025
• Contrato de servicios consistente en servicios de montaje, desmontaje, preparación de materiales y espacios, montaje de decoración, regidorías y otros servicios necesarios para la realización de las actividades programadas en la Fira i Festes y en la campaña de Navidad y Reyes, así como otras actividades, organizadas por el Ayuntamiento de Gandia. — 12/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras consistente en la regeneración urbana para la mejora de la accesibilidad, adecuación y equi… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. por 340.267 € (baja del 4,0 %) · 2024-04-30
• Contrato de obras consistente en el acondicionamiento de accesos al Parpalló Borrell para uso turístico. Lote… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a SOM FERRO TREBALLS EN METAL S.L.L. por 50.811 € · 2026-04-21
• Contrato de obras consistente en rehabilitación edificatoria y reurbanización del entorno Benicanena_ NextGen… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a CALALLARGA S.L. por 926.474 € (baja del 1,5 %) · 2025-09-02
• Contrato de obras consistente en la rehabilitación del salón de actividades del Centro Social Sant Cristòfol… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a CONSTRUCCIONS SAFORBELL, S.L. por 40.938 € (baja del 0,9 %) · 2026-06-05
• Contrato de obras consistente en la adecuación de los caminos del PNM Parpalló-Borrell - PST 2 - Next Generat… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a EXCAVACIONES Y DESBROCES MARTINEZ, SL por 36.065 € (baja del 2,7 %) · 2025-02-19
• Contrato de obras simplificado consistente en acondicionamiento, accesos y equipamientos públicos del espacio… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a NERCO INFRAESTRUCTURAS SL por 127.366 € · 2026-01-28

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía (Administración Local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a NERCO INFRAESTRUCTURAS SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 132.614 € y el presupuesto base de licitación asciende a 160.463 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia
• Licitaciones de obras de urbanización