Contrato de obras consistente en la regeneración vegetal, protección de las dunas y mejora de accesos a las playas de Rafalcaid y Venecia. Next Generation.

Importes y cifras

Qué se contrata

Se contratan trabajos de regeneración vegetal y protección de dunas en las playas de Rafalcaid y Venecia, en el municipio de Gandia, junto con la mejora de sus accesos. Las obras se ejecutan como un conjunto único y no se dividen en lotes, aunque se permite la entrega parcial por fases de los ámbitos que puedan utilizarse de forma independiente. Los códigos CPV son 45112700-2 (trabajos de paisajismo) y 45112330-7 (trabajos de recuperación del terreno).

El presupuesto base de licitación asciende a 336.490,22 euros sin IVA, con 407.153,17 euros IVA incluido. El valor estimado del contrato es de 336.490,22 euros. El plazo de ejecución es de 4 meses, contados desde la firma del acta de comprobación del replanteo e inicio de obra, sin prórrogas.

Para acreditar la solvencia económica, el volumen anual de negocios debe ser de 504.735,33 euros como mínimo. En solvencia técnica, se exige una relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años del mismo grupo o subgrupo, por un importe igual o superior al valor estimado del contrato, acreditada mediante certificados de buena ejecución. La clasificación orientativa es Grupo K, Subgrupo 6, Categoría 2 (jardinería y plantaciones).

Los criterios de adjudicación, mediante fórmulas, son el precio, con 60 puntos, ofreciendo una baja sobre el presupuesto base sin IVA; la ampliación del plazo de garantía, con 20 puntos; y la incorporación de las mejoras detalladas, con 20 puntos. La garantía definitiva es del 5% del importe de adjudicación sin IVA, elevándose al 10% en caso de baja desproporcionada.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Pavimentación de viales fase 3 — plazo hasta el 11/11/2026
• Contrato abierto simplificado sumario de obras reforma consultorio auxiliar de aras de los olmos POI 2024-2027 — plazo hasta el 05/11/2026
• Suministro e instalación de climatización en el vestíbulo y sala de exposiciones en la casa de la cultura y e… — plazo hasta el 05/11/2026
• Contrato de obras para la ejecución de la actuación de la obra civil para la implantación de la fibra óptica — plazo hasta el 04/11/2026
• Obras de mejora de Itinerarios Ciclistas de los Presupuestos Participativos 2020-2021, dividido en 3 lotes. P… — plazo hasta el 11/11/2026
• Obra de renovación de la instalación de agua, por cambio de tuberías del Hospital Universitari Lluís Alcanyís… — plazo hasta el 12/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: Lo indicado en el pcap

Solvencia técnica

Otros: Lo indicado en el pcap

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 14,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,5 % en las 997 adjudicaciones de Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía y del 11,1 % en el grupo CPV 4511. Se recibieron 6 ofertas, de 288.305 € a 336.000 €. Se adjudicó 58 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Lo indicado en el pcap

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras consistente en la ejecución del proyecto actualizado de actuaciones en el CEIP Mondúber, derivado de la modificación de la delegación de competencias_ EDIFICANT.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Contrato derivado del SDA-002/2025 de servicios consistente en la organización y desarrollo de la celebración del Dia de les Biblioteques concierto Canta Canalla, Plaza Rei Jaume I.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-22
• Contrato de servicios consistente en la realización de la organización y ejecución del Forum Jove. Prórroga primera.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-22
• Contrato derivado del SDA-003/2025 de servicios consistente en asistencia técnica integral para el diseño, coordinación, ejecución, comunicación y transferencia de resultados del proyecto Gandia RSE en diálogo.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-20
• Contrato de servicios para la redacción del proyecto y dirección de las obras de mejora del parc Ausiàs March. Adjudicació directa ganador concurso de ideas (CONT-067/2024).
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-20

Anteriores y posteriores de Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía

• Contrato derivado del SDA 001/2024 de suministros consistente en suministro de material informático para atender las necesidades de las oficinas que gestionan el turismo del municipio de Gandia. — 12/01/2026
• Adquisición mediante compraventa de una o varias parcelas en el ámbito del camino de acceso a la playa del Ahuir (Playa de Gandia) — 09/01/2026
• Contrato de servicios consistente en servicios de pirotecnia y realización de fuegos artificiales para las fallas de Gandia 2026 organizadas por el Ayuntamiento de Gandia. — 07/01/2026
• Contrato de obras consistente en la regeneración vegetal, protección de las dunas y mejora de accesos a las playas de Rafalcaid y Venecia. Next Generation. — 26/12/2025
• Contrato de obras consistente en la rehabilitación sostenible del edificio municipal Centro de Interpretación Parpalló Borrell de Gandía. Next Generation. — 18/12/2025
• Contrato de servicios consistente en Mantenimiento y conservación de viviendas municipales y elementos vinculados. Lote 1: Mantenimiento de inmuebles. Prórroga primera. — 15/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras para la ejecución del proyecto "Refugios climáticos y barreras vegetales: mitigación de los… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA, S.L. por 272.963 € (baja del 8,2 %) · 2026-04-10
• Contrato de obras consistente en la restauración paisajística de áreas degradadas en los accesos al Parque Ar… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a NATURA CONSTRUCTIVA S.L. por 274.064 € (baja del 3,7 %) · 2026-01-12
• Contrato de obras consistente en la ejecución del "Proyecto de consolidación de taludes y creación de balsas… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a BECSA SA por 779.579 € (baja del 0,1 %) · 2025-07-18
• Contrato de obras consistente en la regeneración urbana para la mejora de la accesibilidad, adecuación y equi… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U. por 340.267 € (baja del 4,0 %) · 2024-04-30
• Contrato de obras consistente en el acondicionamiento de accesos al Parpalló Borrell para uso turístico. Lote… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a SOM FERRO TREBALLS EN METAL S.L.L. por 50.811 € · 2026-04-21
• Contrato de obras consistente en rehabilitación edificatoria y reurbanización del entorno Benicanena_ NextGen… — Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía
  Adjudicada a CALALLARGA S.L. por 926.474 € (baja del 1,5 %) · 2025-09-02

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía (Administración Local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS, S.A.U..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 336.490 € y el presupuesto base de licitación asciende a 407.153 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de jardinería