Contrato de obra de carril bici desde el Barrio San Vicente hasta el núcleo (2ª fase), en Guadalcázar (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Aldeas 2024-2027

Importes y cifras

Qué se contrata

La finalización del carril bici que une la Vía Verde de la Campiña, a su paso por el Barrio de San Vicente, con el núcleo de Guadalcázar, en el arcén y carril bici de la carretera provincial CO-3304, entre los P.K. 8+035 y 9+210 aproximadamente. La actuación incluye la colocación de barrera de seguridad metálica con abatimientos de 8 y 4 metros de longitud, con la reparación del firme con hormigón HM-20 o mortero M-5 coloreado y protectores de bionda integral en cada poste.

En el carril bici se aplicará un tratamiento antideslizante de resinas sintéticas, con delimitación por tramos y colores, y después se pintarán las líneas y marcas viales. Se colocarán balizas para señalizar los abatimientos en accesos y los vados inundables.

Plazo de ejecución de dos (2) meses desde el acta de comprobación del replanteo, y plazo de garantía de un (1) año desde el acta de recepción. Presupuesto de ejecución material de 94.603,87 € y presupuesto base de licitación de 116.362,76 € sin IVA (140.798,94 € con IVA). Las mejoras ofertables tienen un importe máximo de 10.338,00 € sin IVA.

Clasificación no exigible; a efectos de solvencia técnica se propone el grupo G, subgrupo 6, categoría 1. Se exige un jefe de obra con titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con dos años de experiencia en obras similares; un encargado de obra civil con cinco años de experiencia; y un técnico responsable de seguridad y salud.

Los criterios de valoración se remiten a los criterios orientadores aprobados por la Junta de Gobierno de la Diputación de Córdoba el 22 de diciembre de 2020, apartado séptimo, para obras de infraestructuras.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Adquisición materiales y alquiler maquinaria para obras PROFEA 2026 — plazo hasta el 27/10/2026
• Contratación de la obra de construcción de tanatorio y adecuación de ampliación de Cementerio en Guadalcázar… — plazo hasta el 16/11/2026
• Expediente para la contratación de obras de mejora de la transabilidad en caminos varios, en el término munic… — plazo hasta el 08/11/2026
• proyecto obra agrup. vertidos y proyecto básico de edar de posadas — plazo hasta el 15/01/2027
• Contrato mixto de suministro en régimen de alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado es… — plazo hasta el 04/11/2026
• Nuevo campo de fútbol de césped artificial en el SG-D6 y SG-V7 "LLanos de Cristo" del PGOU vigente, en Puente… — plazo hasta el 03/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Córdoba →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 174.544 €): En el supuesto de que el contratista pretenda acreditar su solvencia económica y financiera mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certificado que incluya, al…

Solvencia técnica

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: En el supuesto de que el contratista pretenda acreditar su solvencia técnica o profesional mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certificado que incluya, al…
Trabajos realizados (mín. 81.454 €): En el supuesto de que se exija clasificación o el contratista pretenda acreditar su solvencia técnica o profesional mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 6,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 2,9 % en las 197 adjudicaciones de Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 4 ofertas, de 109.341 € a 115.558 €. JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) ha ganado 7 licitaciones de Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura. Se adjudicó 81 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación. Suscripción y mantenimiento del seguro de responsabilidad civil
• Consideraciones de tipo medioambiental: Cumplimiento del plan de gestión de residuos y utilización de vertederos de inertes autorizados por la administración sectorial competente. Suministro de información sobre subcontratación y…
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Según cláusula 39 del PCAP.

Publicaciones oficiales

• Contratación de la obra Remodelación de la instalación eléctrica de edificio para Escuela de Adultos en la aldea de El Alcornocal, en Fuente Obejuna (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Aldeas 2024-2027.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Contrato de obra de Ampliación Parque Municipal Las Erillas, en Hornachuelos (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos 2024-2027 (bienio 2024-2025).
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-22
• Contratación de las obras de Mejora en las vías Juan Sebastián Elcano y Camino Viejo de la Cuesta del Molino, en Puente Genil (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027 (Programa de Agenda Rural, bienio 26-27).
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20
• Contratación de la obra Rehabilitación Casa Peñas, 1ª fase, Villaralto (Córdoba). Obra incluida en los planes provinciales de obras y servicios 2024-2027 (bienio 2026-2027).
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19
• Contratación de la obra de intervención en el patio del Palacio Ducal, Fase III en El Carpio (Córdoba). Obra incluida en los planes provinciales de obras y servicios 2024-2027 (bienio 2026-2027).
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19

Anteriores y posteriores de Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura

• Contratación de las obras de Sendero peatonal en CO-8211, De Esparragal a su cementerio (Priego de Córdoba), en Córdoba. Obra no acogida a plan o programa provincial. — 14/10/2025
• Contratación de las obras de mejora de la CP-95, Ronda de Carcabuey, en Córdoba. — 09/10/2025
• Contratación de las obras de Mejora del tramo semi-urbano de la CP-180 (De La Vega), en Córdoba, incluida en el Programa integral de mejora de tramos urbanos 2022-2023. — 08/10/2025
• Contratación de las obras de Ampliación de calzada y obra de paso existente en el antiguo trazado de la CP-229, en Villanueva del Rey (Córdoba). Obra no acogida a plan o programa provincial. — 05/09/2025
• Contrato de obra de ordenación y mejora del entorno urbano de Plaza de la Constitución y Colectivo Cultural El Jardal. Eliminación de bareras arquitectónicas y generación de explanada plivalente en Villaralto (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-20277 (bienio 2024-2025). — 04/09/2025
• Contrato de obra de Mejora de infraestructuras en Aldea El Higueral, en Iznájar (Córdoba) (714/2025). Obra incluida en el Plan de Aldeas 2024-2027 (bienio 2024-2025). — 21/08/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obra de Carril bici colindante con la carretera CO-3304 desde el barrio de San Vicente hasta el n… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a Arquitectura y Obras de Andalucia S.L. por 211.300 € (baja del 2,7 %) · 2025-07-11
• Contratación de la obra de acerado-paseo en el acceso a la aldea de Argallón por la CO-8402, 2ª fase en Fuent… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a LEAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS S.L. por 115.910 € (baja del 1,1 %) · 2025-06-13
• Contratación de la obra de Refuerzo del firme de la Vía Verde de la Campiña en los términos municipales de Có… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a EXCA OBRA PUBLICA S.L. por 55.593 € (baja del 26,3 %) · 2024-04-01
• Contrato de obra de Mejora del tramo central de la calle Cervantes en la Aldea de Piconcillo, en Fuente Obeju… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura · 2026-06-17
• Contratación de las obras de Mejora de los caminos rurales Vereda de Sevilla y De La Victoria, en La Guijarro… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a EXCA OBRA PUBLICA S.L. por 139.716 € · 2026-05-07
• Contrato de obra de Mejora de Accesos e Instalaciones Públicas a la Vereda del Cerro Macho. Montilla(Córdoba)… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a PAVASUR 1, S.L. por 102.012 € (baja del 6,8 %) · 2025-09-29

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.).

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 116.363 € y el presupuesto base de licitación asciende a 140.799 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Córdoba.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Córdoba
• Licitaciones de obras de urbanización