Contratación de las obras de Mejora del tramo semi-urbano de la CP-180 (De La Vega), en Córdoba, incluida en el Programa integral de mejora de tramos urbanos 2022-2023.

Importes y cifras

Qué se contrata

Obras de mejora de un tramo de la carretera provincial CP-180 a su paso por De La Vega, con carácter semi-urbano, financiadas dentro del programa integral de mejora de tramos urbanos 2022-2023 de la Diputación de Córdoba. El contrato se adjudica por procedimiento abierto con tramitación electrónica y el presupuesto base, el valor estimado, el plazo de ejecución y el alcance de cada actuación se detallan en el cuadro resumen (Anexo nº 1) y en el pliego de prescripciones técnicas.

El pliego prevé que la empresa adjudicataria se someta a la dirección de obra y al responsable del contrato designados por la Diputación, y que realice las actuaciones previas al inicio de las obras y la ejecución conforme al régimen de pagos y de modificación recogido en el PCAP.

Para presentarse se exige estar clasificado o acreditar solvencia económica, financiera y técnica en los términos de las cláusulas 11 a 13 y del Anexo nº 2, con las cifras que allí se fijan. Los criterios de valoración, con su peso, figuran en el Anexo nº 3, distinguiendo los evaluables mediante juicio de valor de los automáticos.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contratación de la obra de impermeabilización de la cubierta del antiguo castillo Ayuntamiento. — plazo hasta el 03/11/2026
• Realización de las actuaciones destinadas a la reforma de la zona de entrada e instalación de un sistema de c… — plazo hasta el 03/11/2026
• Remodelación integral Calle Cervantes UE-I Subvencionada a través del Plan Provincial Invierte de Reactivaci… — plazo hasta el 08/11/2026
• Adquisición materiales y alquiler maquinaria para obras PROFEA 2026 — plazo hasta el 27/10/2026
• Contratación de la obra de construcción de tanatorio y adecuación de ampliación de Cementerio en Guadalcázar… — plazo hasta el 16/11/2026
• Expediente para la contratación de obras de mejora de la transabilidad en caminos varios, en el término munic… — plazo hasta el 08/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Córdoba →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 123.967 €): En el supuesto de que el contratista pretenda acreditar su solvencia económica y financiera mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certificado que incluya, al…

Solvencia técnica

Trabajos realizados (mín. 57.851 €): En el supuesto de que se exija clasificación o el contratista pretenda acreditar su solvencia técnica o profesional mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente…
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: En el supuesto de que el contratista pretenda acreditar su solvencia técnica o profesional mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certificado que incluya, al…

Resultado del procedimiento

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Cumplimiento del plan de gestión de residuos y utilización de vertederos de inertes autorizados por la administración sectorial competente. Suministro de información sobre subcontratación y…
• Consideraciones de tipo social: Cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación. Suscripción y mantenimiento del seguro de responsabilidad civil.
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Según cláusula 39 del PCAP.

Publicaciones oficiales

• Contratación de la obra Remodelación de la instalación eléctrica de edificio para Escuela de Adultos en la aldea de El Alcornocal, en Fuente Obejuna (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Aldeas 2024-2027.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Contrato de obra de Ampliación Parque Municipal Las Erillas, en Hornachuelos (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos 2024-2027 (bienio 2024-2025).
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-22
• Contratación de las obras de Mejora en las vías Juan Sebastián Elcano y Camino Viejo de la Cuesta del Molino, en Puente Genil (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027 (Programa de Agenda Rural, bienio 26-27).
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20
• Contratación de la obra Rehabilitación Casa Peñas, 1ª fase, Villaralto (Córdoba). Obra incluida en los planes provinciales de obras y servicios 2024-2027 (bienio 2026-2027).
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19
• Contratación de la obra de intervención en el patio del Palacio Ducal, Fase III en El Carpio (Córdoba). Obra incluida en los planes provinciales de obras y servicios 2024-2027 (bienio 2026-2027).
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19

Anteriores y posteriores de Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura

• Contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para la realización de la Campaña de sensibilización y educación ambiental basada en la Película Iberia, Naturaleza Infinita — 15/10/2025
• Contratación de las obras de Sendero peatonal en CO-8211, De Esparragal a su cementerio (Priego de Córdoba), en Córdoba. Obra no acogida a plan o programa provincial. — 14/10/2025
• Contratación de las obras de mejora de la CP-95, Ronda de Carcabuey, en Córdoba. — 09/10/2025
• Contrato de obra de carril bici desde el Barrio San Vicente hasta el núcleo (2ª fase), en Guadalcázar (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Aldeas 2024-2027 — 15/09/2025
• Contratación de las obras de Ampliación de calzada y obra de paso existente en el antiguo trazado de la CP-229, en Villanueva del Rey (Córdoba). Obra no acogida a plan o programa provincial. — 05/09/2025
• Contrato de obra de ordenación y mejora del entorno urbano de Plaza de la Constitución y Colectivo Cultural El Jardal. Eliminación de bareras arquitectónicas y generación de explanada plivalente en Villaralto (Córdoba). Obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-20277 (bienio 2024-2025). — 04/09/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contratación de las obras de Mejora del tramo semi-urbano de la CP-180 (De La Vega), en Córdoba, incluida en… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. por 82.644 € · 2026-05-13
• Contratación de las obras de mejora del tramo semi-urbano de la CP-180 (de La Vega) , en Córdoba, no incluida… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura · 2025-07-01
• Contratación de la obra de "Refuerzo de firme de la CO-7410, Ronda de Villaralto”, en Córdoba. Obra incluida… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. por 41.322 € · 2023-12-20
• Contratación de la obra de "Mejora de la CO-3130 de Alcolea a Villafranca de Córdoba (Tramo Urbano) (Córdoba)… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a ANDALUZA DE REPRESENTACION,GESTIONES Y OBRAS S.A. por 61.983 € · 2024-08-06
• Contratación de la obra de Mejora del camino rural De la Granada y camino De los Vinateros, en Los Blázquez (… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a EXCA OBRA PUBLICA S.L. por 52.338 € · 2026-04-30
• Contratación de las obras de mejora CO-6413, de CO-6411, al Puerto del Caballón, en Córdoba. Obra incluida en… — Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
  Adjudicada a MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. por 195.661 € (baja del 5,3 %) · 2024-03-11

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 82.645 € y el presupuesto base de licitación asciende a 100.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Córdoba.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Córdoba
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de carreteras
• Licitaciones de conservación de carreteras