Contrato de obra abierto simplificado "Rehabilitación de Edificio para Centro de Asociaciones, PYMES y Escuela 0-3" (Orden TED/1476/2021. EXPTE 2022-C-C035-FONDOS NEXT

Importes y cifras

Qué se contrata

La redacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud para rehabilitar un edificio municipal en la calle El Faces, en Salas (Asturias), destinado a centro de asociaciones, PYMES y escuela infantil 0-3. El presupuesto de ejecución material de la obra es de 285.396,63 €.

La intervención afecta a 254,86 m² de adecuación de espacios en planta baja y a 66,50 m² de cubrición de patio. Se incorpora aislamiento en el falso techo de planta baja mediante panel sándwich de 6 cm de XPS y en las paredes laterales con 10 cm de lana mineral, y se sustituye el paneles de pladur deteriorados por chapa de cinc. Se instala un sistema fotovoltaico de 15 kW de potencia con una generación de 16.000 kWh al año, y la calefacción de gasóleo se reemplaza por bomba de calor con depósito de ACS para aerotermia.

Se actualizan las instalaciones eléctricas, de fontanería, saneamiento, telecomunicaciones y protección contra incendios, y se crea una cocina y un vestíbulo en planta baja para cumplir el DBSI. La reforma debe reducir al menos un 30 % el consumo de energía primaria no renovable respecto a la situación de partida.

El plazo de ejecución va desde la notificación de la resolución de concesión hasta el 30 de junio de 2026. El contrato no se divide en lotes.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras necesarias para la reparación integral de la cubierta del I.E.S. Salinas, Castrillón — plazo hasta el 12/11/2026
• Obras de sustitución y reparación estructural en el C.E.P.A. de Gijón — plazo hasta el 18/11/2026
• Contratación de las obras de sustitución de la cubierta de las escuelas de Cardo, en el término municipal de… — plazo hasta el 11/11/2026
• Contrato de obras para la renovación de pavimento en las calles Nené Losada Rico, La Asturianina y Margarita… — plazo hasta el 04/11/2026
• Obras de sustitución de cubierta de gimnasio del Colegio Público Ramón de Campoamor (Navia) — plazo hasta el 18/11/2026
• Acondicionamiento del paso superior de La Estrada — plazo hasta el 12/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Asturias →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Ver Cláusula 8.2.1 del PCAP

Solvencia técnica

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: Ver claúsula 8.2.2.2
Plantilla media anual: Ver Cláusula 8.2.2.2

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 2,7 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 7,6 % en las 30 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Salas y del 10,5 % en el grupo CPV 4526. Se recibieron 2 ofertas. Se adjudicó 56 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Ver cláusula 17 del PCAP
• Consideraciones de tipo social

Publicaciones oficiales

• Contrato actuación musealización de la Torre Medieval de Salas. Eje 4 - Competitividad. PSTD Xacobeo 2021 (Fondos NEXT)
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-04
• Contrato abierto simplificado servicio comedor Escuela 0-3 "Pequenos" de Salas
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-13
• Contrato de servicios abierto simplificado Plan de Marketing Digital. Eje 3 - Transición Digital. PSTD Salas Puerta y Alma del Camino. Xacobeo 2021 (FONDOS NEXT). Servicio de implementación de un plan de marketing digital para la promoción del municipio como un destino turístico atractivo para el visitante.
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-18
• Alquiler de carpas, jaimas y stands para la Feria del Salmón (ASTURPESCA) y Subasta del Campanu de Asturias (CAPENASTUR) 2026
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-17
• Contrato de obras restauración y mejoras del Paseo Fluvial de Salas. Eje 1 - Transición Verde y Sostenible. PSTD Salas Puerta y Alma del Camino. Xacobeo 2021 (FONDOS NEXT)
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-13

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Salas

• Contrato mixto servicios y suministro abierto simplificado Diseño de experiencias de realidad virtual e inmersiva. Eje 3 - Transición Digital. PSTD Salas Puerta y Alma del Camino. Xacobeo 2021 (Fondos NEXT) — 04/12/2025
• Servicio redacción Plan Parcial Polígono Industrial Nonaya Este — 21/11/2025
• Ejecución de las actuaciones reflejadas en el "Proyecto del PMUS de Salas. Eje 2- Mejora de la Eficiencia Energética. PSTD Xacobeo 2021 (Fondos Next) — 17/10/2025
• Construcción de pista de pádel cubierta en Salas — 29/07/2025
• Ejecución de las obras contempladas en el “Proyecto De Mantenimientos Y Mejoras En El Trazado Del Camino Primitivo Eje 1 – Transformación Verde Y Sostenible. PSTD. Salas Puerta Y Alma Del Camino. Xacobeo 2021 (Fondos Next)” — 23/07/2025
• Redacción proyecto, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud y elaboración documentación justificativa subvención para REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE ASOCIACIONES, PYMES Y ESCUELA INFANTIL 0-3 — 14/07/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de Conservación, Rehabilitación, Habitabilidad, Mejoras en Materia en Eficiencia Energética… — Pleno del Ayuntamiento de Cabezas Rubias
  Adjudicada a NECAREZ DE OBRAS SL por 195.204 € (baja del 12,3 %) · 2024-01-25
• Contrato de obra por procedimiento abierto simplificado “Area de vaciado de autocaravanas, urbanización y mej… — Alcaldía del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
  Adjudicada a OBRASER 2008 SL por 84.900 € (baja del 0,1 %) · 2026-01-19
• Contrato de obra abierto simplificado abreviado, para la ejecución de la Actuación 1 del Eje 1 “Rehabilitació… — Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES ANTROJU SL por 149.105 € (baja del 0,1 %) · 2024-10-30
• Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Obras de Rehabilitación de la Urbaniza… — Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo
  Adjudicada a OBRAS ESPECIALES CASTILLA LA MANCHA S.L.U. por 261.777 € (baja del 6,6 %) · 2024-10-16
• Contrato de Obras de Acondicionamiento de Edificación para creación de Escuela Infantil, en el marco del Prog… — Pleno del Ayuntamiento de Valverde de Júcar
  Adjudicada a FRANCISCO JOSE MARCILLA ESCRIBANO por 159.800 € (baja del 1,8 %) · 2024-07-30
• Contrato obras abierto simplificado. C/Bas Infante. PPOYS 2020/2021 y 2022/2023 — Alcaldia del Ayuntamiento de Beas de Granada
  Adjudicada a CONSTRUCTORA DE OBRAS EL PARTAL S.A.U. por 107.462 € (baja del 4,0 %) · 2025-07-07

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Salas (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Construcciones Pichicas,S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 339.622 € y el presupuesto base de licitación asciende a 410.943 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Asturias.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Asturias. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Asturias
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de demoliciones
• Licitaciones de escuelas infantiles