Contractació obres Projecte execució rehabilitació del ferm de la carretera de Cala Bassa i un tram de la carretera de Cala Compte, TM Sant Josep de sa Talaia

Importes y cifras

Qué se contrata

La rehabilitación del firme de la carretera de Cala Bassa en su totalidad y de un tramo de la carretera de Cala Comte, en Sant Josep de sa Talaia. Los trabajos consisten en reparar los daños de la base y de la capa de rodadura y en recrecer el firme con una capa de 3 cm de mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B PMB 45/80-60 con árido porfídico, para renovar toda la superficie de rodadura.

Previamente se ejecutan trabajos de adecuación: desmontaje de señales verticales, desplazamiento de contenedores, talado y poda de árboles y arbustos que interfieran con la calzada, y desbroce de márgenes en una franja de 2,50 m con reperfilado de cunetas.

Las reparaciones puntuales comprenden saneos de blandón, con excavación de hasta 80 cm y reposición con suelo estabilizado o hormigón y mezcla bituminosa, reparaciones superficiales por fresado y reposición de 5 cm de mezcla AC22 bin 50/70, y un saneo de zanja de 40 cm de profundidad en la carretera de Cala Comte.

Se completa con señalización horizontal de pintura acrílica con microesferas, reposición y reforzado de señalización vertical y la instalación de barreras de seguridad mixtas metal/madera con protección para motoristas, nivel de contención N2 o superior.

Plazo de ejecución: cinco meses. Clasificación exigida: grupo G, subgrupo 4, categoría 5. El control de calidad incluye ensayos de materiales y unidades de obra, con un gasto a cargo del contratista de hasta el 1% del presupuesto de ejecución material.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Renovación De Aseos En Módulo C, Llegadas Y Planta Comercial — plazo hasta el 03/11/2026
• Escaleras Metálicas De Acceso A Cubierta — plazo hasta el 03/11/2026
• Renovación De Las Cabinas De Los Aseos P 1.06, P 1.02, P0.03 Y P0.05 Del Edificio Terminal — plazo hasta el 30/10/2026
• El servicio de mantenimiento y reparaciones de trabajos de pintura de los diferentes inmuebles e instalacione… — plazo hasta el 19/11/2026
• EXP 17/26 - Contrato de Obras del Proyecto de reforna de la estación de Petra e instalación de planta fotovol… — plazo hasta el 19/11/2026
• Obras de renovación parcial de asfaltado en la zona Cap d'en Font — plazo hasta el 11/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato. Ap. 7.1 QCC

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Relación obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean de igual o similar naturaleza, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 12,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,7 % en las 91 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 3 ofertas, de 108.973 € a 1.194.421 €. Aglomerados Ibiza S.A. ha ganado 5 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Se adjudicó 69 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Contratación del servicio integral de asistencia técnica, dinamización y coordinación de las salas de musculación municipales del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia (Can Guerxo i piscina municipal)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27
• Contractació d'obres del "Projecte de rehabilitació de la infraestructura del dipòsit d'aigua PROMISA
  Publicada
  Publicada: 2026-09-28
• Contracte d'obres del Projecte de millora d la xarxa de proveïment de Sant Jordi. TM de Sant Josep de sa Talaia
  Publicada
  Publicada: 2026-08-25
• Contrato obras proyecto reacondicionamiento del camino sin pavimentar de sa Capelleta, TM Sant Josep de sa Talaia
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-18
• Contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció del pla director municipal de sanejament de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-10

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

• Contrato de servicios que regirán la contratación del servicio de teleasistencia domiciliaria del municipio de Sant Josep de sa Talaia — 27/02/2026
• Servicio de implantación de la aplicación del GIS turístico con criterios de accesibilidad del municipio de Sant Josep de sa Talaia — 11/02/2026
• Servei de menjador escolar als centres on es realitzen les escoles municipals d'estiu organitzades per l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia durant els anys 2026 i 2027. — 11/02/2026
• Contractació de les obres del projecte d'execució de carril bici per a la connexió del IES Algarb amb el carril bici existent a l'Avinguda de Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia — 28/01/2026
• Contrato de cesión de las autorizaciones de explotación de servicios de temporada en las playas del término municipal de Sant Josep de sa Talaia 2026-2029 — 19/01/2026
• Contracte d'obres d'execució de millores de les infraestructures educatives del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia — 07/01/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Contractació de les obres del "Projecte d'execució de reposició ferm del Carrer Lugo, Cala de Bou, Sant Agust… — Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
  Adjudicada a HERMANOS PARROT SA por 228.184 € (baja del 6,4 %) · 2026-08-26
• Contratación obras rehabilitación del firme y la mejora de la seguridad vial en la calle Sepias, TM Sant Jose… — Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
  Adjudicada a Aglomerados Ibiza S.A. por 68.883 € (baja del 26,0 %) · 2026-09-30
• Contractació obres Projecte de millora i ampliació de la xarxa d'abastament al Carrer Jaen, Sant Agustí, TM S… — Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
  Adjudicada a ISLASFALTO, S.L. por 319.299 € (baja del 21,6 %) · 2026-08-25
• Contratación obras Proyecto de actuaciones diversas de mejora en la red municipal de abastecimiento de Sant J… — Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
  Adjudicada a FCC AQUALIA S.A. por 621.027 € (baja del 9,8 %) · 2026-08-25
• Contrato de obras del "Proyecto de rehabilitación del firme de la carretera de Jesus-Santa Eulària EI-100 de… — Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa
  Adjudicada a ISLASFALTO, S.L. por 3.824.899 € (baja del 5,8 %) · 2025-05-02
• Contractació obres Projecte demolició Casa Paola, Sant Josep — Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
  Adjudicada a HERMANOS PARROT SA por 154.488 € (baja del 20,1 %) · 2024-04-30

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Aglomerados Ibiza S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 1.238.324 € y el presupuesto base de licitación asciende a 1.498.372 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Illes Balears.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de carreteras