Contractació de les obres del projecte d'execució de carril bici per a la connexió del IES Algarb amb el carril bici existent a l'Avinguda de Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de un carril bici que da continuidad al existente en la Avenida Sant Jordi hasta el IES Algarb, dentro del término municipal de Sant Josep de sa Talaia, en el barrio de Can Raspalls, financiado con fondos NextGenerationEU. El plazo de ejecución previsto es de tres meses.

Las obras incluyen desmontajes, fresado y demolición de pavimentos, excavación y relleno de zanjas, y firmes con mezcla bituminosa AC 16 surf, riego de adherencia, bordillos de hormigón, base de hormigón HM-25 y pavimento de hormigón coloreado en rojo en tramos a nivel de calzada, además de revestimiento antideslizante para vías ciclistas. En los desniveles se construyen muros de hormigón armado HA-35 con barandilla, o muros de encofrabloc revestidos de piedra caliza de Ibiza, y se instala una valla tipo SOL de Benito sobre la coronación.

En el drenaje se proyecta canal de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil. En instalaciones se reubican báculos, se colocan nuevos báculos troncocónicos de 7 m con luminarias LED, se ejecutan canalizaciones y arquetas, y se soterra una línea de baja tensión con dos tubos de 160 mm. La señalización incluye marcas viales, señales verticales y separadores de caucho reciclado tipo TIGRE; se añaden aparcamientos de bicicletas de acero inoxidable.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de reparación de un tramo del camino de las Bones Dones (TM de Manacor) — plazo hasta el 04/11/2026
• Mantenimiento, reparación, sustitución e instalación del equipamiento municipal de las playas del municipio d… — plazo hasta el 30/10/2026
• Ejecución de la obra Renovación urbana sostenible de diversas calles de la Colonia de Sant Jordi (T.M de Ses… — plazo hasta el 10/11/2026
• Obras de adecuación de la cafetería y sala de visualización previa a los hornos crematorios del tanatorio Bon… — plazo hasta el 29/10/2026
• Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de equipos del aire acondicionado en el edificio de la D… — plazo hasta el 30/10/2026
• Obra de ejecución de rampa y empedrado de un tramo de la Ruta de la Piedra en seco GR-221 Valldemossa-Deià (A… — plazo hasta el 05/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, de naturaleza análoga a la del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 1,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,7 % en las 91 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. HERMANOS PARROT SA ha ganado 11 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Se adjudicó 49 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Contratación del servicio integral de asistencia técnica, dinamización y coordinación de las salas de musculación municipales del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia (Can Guerxo i piscina municipal)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27
• Contractació d'obres del "Projecte de rehabilitació de la infraestructura del dipòsit d'aigua PROMISA
  Publicada
  Publicada: 2026-09-28
• Contracte d'obres del Projecte de millora d la xarxa de proveïment de Sant Jordi. TM de Sant Josep de sa Talaia
  Publicada
  Publicada: 2026-08-25
• Contrato obras proyecto reacondicionamiento del camino sin pavimentar de sa Capelleta, TM Sant Josep de sa Talaia
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-18
• Contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció del pla director municipal de sanejament de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-10

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

• Servicio de implantación de la aplicación del GIS turístico con criterios de accesibilidad del municipio de Sant Josep de sa Talaia — 11/02/2026
• Servei de menjador escolar als centres on es realitzen les escoles municipals d'estiu organitzades per l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia durant els anys 2026 i 2027. — 11/02/2026
• Contractació obres Projecte execució rehabilitació del ferm de la carretera de Cala Bassa i un tram de la carretera de Cala Compte, TM Sant Josep de sa Talaia — 11/02/2026
• Contrato de cesión de las autorizaciones de explotación de servicios de temporada en las playas del término municipal de Sant Josep de sa Talaia 2026-2029 — 19/01/2026
• Contracte d'obres d'execució de millores de les infraestructures educatives del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia — 07/01/2026
• Contrato del servicio municipal de ayuda a domicilio del término municipal de Sant Josep de sa Talaia — 17/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contractació de les obres del "Projecte d'execució de reposició ferm del Carrer Lugo, Cala de Bou, Sant Agust… — Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
  Adjudicada a HERMANOS PARROT SA por 228.184 € (baja del 6,4 %) · 2026-08-26
• Contractació obres Projecte de millora i ampliació de la xarxa d'abastament al Carrer Jaen, Sant Agustí, TM S… — Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
  Adjudicada a ISLASFALTO, S.L. por 319.299 € (baja del 21,6 %) · 2026-08-25
• Contratación obras Proyecto de actuaciones diversas de mejora en la red municipal de abastecimiento de Sant J… — Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
  Adjudicada a FCC AQUALIA, S.A. por 621.027 € (baja del 9,8 %) · 2026-08-25
• Contratación obras rehabilitación del firme y la mejora de la seguridad vial en la calle Sepias, TM Sant Jose… — Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
  Adjudicada a Aglomerados Ibiza S.A. por 68.883 € (baja del 26,0 %) · 2026-09-30
• Obras de ejecución del proyecto de obras de “Adecuación del carril bici del Paseo del Canal” — Ajuntament de Sant Joan Despí
  Adjudicada a SERVIAL por 597.989 € (baja del 17,4 %)
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto de “Carril bici en P.I. del Mediterráneo para conexión entre… — Alcaldia del Ayuntamiento de Massalfassar
  Adjudicada a ECONSOST-KONSTRUO, S.L. por 274.354 € (baja del 12,1 %) · 2026-03-10

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a HERMANOS PARROT SA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 389.305 € y el presupuesto base de licitación asciende a 471.059 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Illes Balears.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares
• Licitaciones de obras de urbanización