Construcción de una cubierta para la zona de juegos infantiles del parque de la calle Areso de Lazkao

Importes y cifras

Qué se contrata

Este pliego regula la ejecución de una cubierta sobre la zona de juegos del parque, con las condiciones técnicas de materiales, ejecución y verificaciones. Incluye demoliciones mediante medios manuales o mecánicos, con protección perimetral de dos metros de altura como mínimo y separación de 1,5 m de la fachada, y reglas específicas en caso de presencia de amianto.

El acondicionamiento del terreno abarca excavación en vaciado por franjas de hasta 3 m, rellenos compactados en tongadas de 20 cm máximo con densidad del 100 % Próctor en las dos últimas y del 95 % en el resto, y excavación de zanjas y pozos de hasta 2 m de ancho y 7 m de profundidad. Las tolerancias de replanteo son de 2,5 por mil y ±10 cm.

El contratista debe comunicar el inicio de obra con al menos tres días de antelación, aportar al menos dos muestras de cada material para aprobación de la dirección facultativa y asumir el transporte, acopio y manipulación de materiales, así como la gestión de residuos de construcción y demolición. Las modificaciones no autorizadas por la dirección facultativa no serán abonadas. El plazo de ejecución y las sanciones por retraso se fijan en el contrato.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de urbanización del cruce de la calle Otarreaga en el barrio de San Ignacio — plazo hasta el 16/11/2026
• Itinerario peatonal en el enlace N-I-420 , en Ordizia (16-SV-83/2025-RP) — plazo hasta el 11/11/2026
• Obras de reforma interior de la planta segunda del ayuntamiento de Beizama. Tercera fase del Proyecto de adec… — plazo hasta el 13/11/2026
• Construcción de 12 viviendas de alquiler social en el área de intervención urbanísticaBBI-01 ESKOLAETXE del á… — plazo hasta el 23/11/2026
• La ejecución de las obras de reurbanización en las calles Harresilanda y Soroetagain — plazo hasta el 24/11/2026
• Obras para la adecaucion del Local sito en calle Ganbo nº 1 para la instalación de Coworking. — plazo hasta el 16/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Guipúzcoa →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 7,7 % en las 11 adjudicaciones de Ayuntamiento de Lazkao-Junta de Gobierno Local y del 10,5 % en el grupo CPV 4526. Se recibieron 4 ofertas. Se formalizó 62 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Fase 1 del proyecto de reencauzamiento de la regata Begiriztain
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-18
• Proyecto de paseo peatonal e infraestructuras en Lazkaomendi - Fase 1
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-22
• Fase 1 del proyecto de urbanización del aparcamiento de la calle Areso
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-22
• Reurbanización del frente del portal nº 3 de la calle Gurutze
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-09
• Asistencia técnica y asesoramiento en materia de arquitectura, urbanismo y obras
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-06

Anteriores y posteriores de Ayuntamiento de Lazkao-Junta de Gobierno Local

• Reurbanización de la calle Mikelar, 4-5. — 16/02/2026
• Instalación de ascensor en el barrio San Jose — 03/02/2026
• Ejecución de camino peatonal en la zona de meandro — 09/06/2025
• Ejecución de camino peatonal en la zona de meandro — 07/04/2025
• Habilitación de 2 locales para oficinas en Hirigoien, 56-58 — 11/03/2025
• Proyecto de reurbanización de la fase 3 del barrio de Zubizkitza — 03/10/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Construcción de la cubierta de juegos infantiles en San Ignazio auzunea — Ayuntamiento de Durango-Alcaldía
  Adjudicada a CUMENORTE S.L. por 244.475 € (baja del 15,0 %)
• Proyecto de ejecucion de una cubierta textil sobre juegos infantiles en el Parque Harria de Altza — Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián-Junta de Gobierno Local
  Adjudicada a CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. por 195.933 € (baja del 14,6 %)
• Construcción de cubierta y zona de juegos infantiles en Plaza Landabeko, Barakaldo. — Ayuntamiento de Barakaldo-Alcalde
  Adjudicada a FERLAKO, S.L. por 425.500 € (baja del 14,2 %)
• Construcción de cubierta y zona de juegos infantiles en Grupo Loizaga-Barakaldo. — Alcalde
  Adjudicada a UTE RUCECAN FERLAKO por 263.000 € (baja del 17,2 %)
• Contrato de obras de la cubrición del parque de juegos infantiles ubicado en el espacio urbanizado entre las… — Ayuntamiento de Gernika-Lumo-Junta de Gobierno
  Adjudicada a INSIGNIA REHABILITACION Y ARQUITECTURA SL por 291.676 € (baja del 4,0 %)
• Obra de parque infantil cubierto en ibaialde - Mutilva — Junta de Gobierno Local
  Adjudicada a ASTOBIZKAR, S.L. por 252.000 € (baja del 21,3 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Ayuntamiento de Lazkao-Junta de Gobierno Local.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CARPAS ZARAGOZA S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 368.121 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Gipuzkoa.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en País Vasco. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Guipúzcoa
• Licitaciones de parques infantiles
• Licitaciones de cubiertas y tejados