ampliación y adecuación de la residencia municipal de ancianos y centro de día de Hoyos

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras del proyecto de ampliación y adecuación de la residencia municipal de mayores y centro de día de Hoyos (Cáceres), redactado por el arquitecto D. Miguel Prats Giménez en mayo de 2024. Es un contrato de obras, sin división en lotes, con código CPV 45215212-6 (trabajos de construcción de residencias de ancianos). Se adjudica por procedimiento negociado sin publicidad, con tramitación urgente, tras quedar desierta una licitación previa por procedimiento abierto simplificado.

El presupuesto de ejecución material asciende a 156.289,85 €. El presupuesto base de licitación es de 185.984,92 € más IVA (39.056,83 €), total 225.041,75 € IVA incluido. El valor estimado es de 185.984,92 € sin IVA. Las ofertas se presentan a la baja, con precios invariables durante toda la duración del contrato, sin revisión de precios. Las obligaciones económicas se imputan a las aplicaciones presupuestarias de 2025 por un importe máximo de 226.429,71 €.

El plazo de ejecución termina como fecha límite el 31 de diciembre de 2025, sin posibilidad de prórroga, y comienza con el acta de comprobación del replanteo, que deberá levantarse en un máximo de 15 días naturales desde la formalización. Las obras pasarán a ser propiedad municipal al finalizar el contrato.

Para licitar se exige estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el registro autonómico correspondiente, a fecha de fin de presentación de ofertas. En solvencia económica se pide un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado. En solvencia técnica, una declaración de la maquinaria, material y equipo técnico disponible para la obra.

Criterios de adjudicación: precio, hasta 70 puntos, mediante fórmula por baja respecto al presupuesto de licitación, y plazo de ejecución, hasta 30 puntos, a mayor reducción de días. Garantía definitiva del 5 % del importe ofertado sin IVA.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Urbanización en Polígono Industrial Las Habazas de Malpartida de Plasencia — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato de Obras para la construccion de 3 viviendas de Promocion Publica (VPP) en Edificios Energeticamente… — plazo hasta el 11/11/2026
• Memoria valorada para la urbanización de firmes para reparación en viales en Miajadas, Casar de Miajadas y Al… — plazo hasta el 05/11/2026
• Acondicionamiento de acceso y cerramiento de instalaciones deportivas — plazo hasta el 09/11/2026
• El objeto del presente contrato consiste en la ejecución de las obras correspondientes a la Fase III (Cubiert… — plazo hasta el 12/11/2026
• Pavimentación Avenida España de Santa Ana — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cáceres →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Seguro de indemnización: Consultar Clausula Sexta del PCAP. Justificante de la tenencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación…

Solvencia técnica

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: Consultar Clausula Sexta del PCAP. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 0,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibió una sola oferta.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: La persona adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato, así como garantizar la retirada de los…
• Consideraciones de tipo social: Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento , en su de los convenios sectoriales y territoriales aplicables

Publicaciones oficiales

• Constituye la prestación objeto de este contrato, la explotación del bar cafetería de la casa de cultura y centro social de Hoyos
  Adjudicada
  Publicada: 2025-04-04
• El objeto del presente contrato es la ejecucion de las obras de ampliacion y adecuacion de la residencia municipal de ancianos y centro de dia de Hoyos
  Publicada
  Publicada: 2024-06-17
• Adjudicación, mediante concurso por procedimiento abierto, del arrendamiento de las parcelas de propiedad municipal que a continuación se describen, para aprovechamiento de pastos de las mismas, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas particulares
  Evaluación
  Publicada: 2024-05-09
• Explotacion de bar / cafeteria de la piscina natural de Hoyos
  Adjudicada
  Publicada: 2023-11-09

Licitaciones similares y su resultado

• Proyecto de obra e instalaciones para la mejora de las instalaciones existentes en la Residencia de mayores d… — Pleno del Ayuntamiento de Herreruela
  Adjudicada a ALFAMA PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U por 73.000 € (baja del 7,1 %) · 2024-03-05
• Construcción de un centro de mayores — Alcaldía del Ayuntamiento de Hoya Gonzalo
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES ENCISO Y JOSE, S.L. por 508.200 € (baja del 1,4 %) · 2025-12-11
• Ampliación y adecuación de la Residencia de Mayores de Peleagonzalo — Alcaldía del Ayuntamiento de Peleagonzalo
  Adjudicada a MERAKI CR S.L. por 60.816 € (baja del 0,7 %) · 2024-07-09
• Ampliación centro de día a residencia de ancianos de Almendral — Alcaldía del Ayuntamiento de Almendral
  Adjudicada a REDECOINT, S.L. por 297.200 € (baja del 9,5 %) · 2026-01-30
• Ampliación del centro residencial santísimo Cristo del Valle y reordenación de espacios interiores — Pleno del Ayuntamiento de Navaconcejo
  Adjudicada a EOC 24 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION por 384.500 € (baja del 0,1 %) · 2026-07-29
• Reforma y ampliación del Hogar del Pensionista — PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA GARROVILLA
  Adjudicada a ALAVDAE S.L. por 322.413 € (baja del 20,2 %) · 2025-05-29

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Hoyos.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a SERGAMAX CONTRATAS S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 185.985 € y el presupuesto base de licitación asciende a 225.042 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cáceres.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Extremadura. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cáceres
• Licitaciones de residencias de mayores