Acondicionamiento y repavimentación del camino de acceso a la ermita de Domeño.

Importes y cifras

Qué se contrata

El proyecto recoge el acondicionamiento y la repavimentación del camino que parte de la carretera CV-35, en el punto kilométrico 61+800, y da acceso a las instalaciones de Iberdrola y a la ermita de Domeño. El camino queda inundado en los periodos de máxima capacidad del embalse, por lo que la obra busca garantizar el acceso rodado en cualquier época.

El firme existente se escarifica y se regulariza con zahorra artificial de 5 cm de espesor medio, sobre la que se aplica un riego de imprimación y se extiende una capa de rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S, con árido calizo y betún 35/50, sobre un ancho medio de 6 metros.

Se contemplan además el desbroce de laterales, dos apartaderos para cruce de vehículos pesados, bordillo de hormigón prefabricado de 25x15/12 cm y cuneta de hormigón HM 20/P/20/X0 de 100 cm de ancho y 10 cm de espesor, en aproximadamente el 80 % de la longitud, y el ajuste de rasante y curva en la bajada a la ermita.

Se instalarán dos señales de limitación de paso de vehículos pesados o de velocidad, dos señales de identificación de la ermita y una señal de Stop en el acceso desde la ermita.

El plazo de ejecución es de 3 meses desde la firma del Acta de Replanteo. La clasificación exigida es Grupo G, Subgrupo 4 (firmes de mezclas bituminosas), Categoría 2. El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 215.534,65 € y el presupuesto con IVA incluido, a 228.140,70 €.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato de obras de reparación de los daños causados por la DANA en el consultorio médico de Real Obras fi… — plazo hasta el 19/11/2026
• B-284CIT/O. Acondicionamiento y mejora del camino de Cortes de Pallás-Millares por Otonel en Cortes de Pallás. — plazo hasta el 30/11/2026
• Obra reparación de firme en Barranco de Serra. Financiado por la Administración General del Estado, a través… — plazo hasta el 13/11/2026
• Contrato de obras de rehabilitación de los daños en estructuras, instalaciones, pavimentos y equipamientos en… — plazo hasta el 19/11/2026
• Mantenimiento y reposición de las instalaciones semafóricas en el Municipio de Carlet. — plazo hasta el 16/11/2026
• Conducción de alimentación desde el depósito metropolitano — plazo hasta el 11/12/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia

Según clausula octava del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 13,0 % en las 17 adjudicaciones de Pleno del Ayuntamiento de Domeño y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. EXCAVACIONES Y OBRAS PUBLICAS LAZARO SOCIEDAD LIMITADA ha ganado 2 licitaciones de Pleno del Ayuntamiento de Domeño. Se adjudicó 55 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Estudio Arqueológico y consolidación del sector suroeste Almohade del Castillo de Domeño (Fase VIII)
  Publicada
  Publicada: 2026-11-02
• Canalización y sustitución bomba extracción del pozo.
  Publicada
  Publicada: 2026-09-18
• Nave para aparcamiento de vehiculos.
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-27
• Enajenación parcela A2 Manzana M1 del Sector SUI-01.
  Publicada
  Publicada: 2026-03-27
• Reparación de la red viaria del Término Municipal de Domeño.
  Adjudicada
  Publicada: 2025-12-19

Anteriores y posteriores de Pleno del Ayuntamiento de Domeño

• Itinerario accesible y adaptación de aceras en Domeño — 19/12/2025
• Proyecto para el estudio y consolidación del sector Carlista del Castillo de Domeño Fase VII — 27/06/2025
• Adecuación caminos rurales en la partida carril (III, XIX, XX) en el Término municipal de Domeño. — 29/05/2025
• Proecto para el Estudio Arqueológico y Consolidación del Sector Meridional del Castillo de Domeño (Fase VI) — 27/09/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Ejecución de un tramo de canalización nuevo para dar conexión a un segundo pozo del municipio y la sustitució… — Alcaldia del Ayuntamiento de Domeño
  Adjudicada a MONTAJES BAIXAULI, S.L. por 67.023 € · 2024-06-24

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Domeño.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a EXCAVACIONES Y OBRAS PUBLICAS LAZARO SOCIEDAD LIMITADA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 215.535 € y el presupuesto base de licitación asciende a 215.535 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia