Sécurisation périmétrique des sites UT Les Pins et UT Vaise
Clôturé. Date limite de dépôt des offres : 13 novembre 2024.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Sytral Mobilités - Transport - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1531896 - Objet du marché : La présente consultation est passée selon la procédure adaptée de type ouvert en application du 1° de l'article L2123-1, 1° de l'article R2123-1 et articles R2123-4 à R2123-6 du Code de la Commande Publique. Le marché prend effet à compter de sa notification et se termine à la plus tardive des deux dates suivantes : -Fin de la garantie de parfait achèvement -Ou clôture des comptes. Le délai d'exécution du marché est de 12 mois à compter de la date de notification. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée à décembre 2024. L'acheteur pourra engager des négociations selon les modalités définies au Règlement de la Consultation - Durée du marché : 12 Informations pratiques - Date limite de réception des offres : 13/11/2024 à 16:00
Critères d'attribution
| Type | Critère | Pondération |
|---|---|---|
| — | Prix | 60% |
| — | Valeur technique | 35% |
| — | Transition écologique et responsabilité sociétale des entreprises | 5% |
Conditions de participation
- La lettre de candidature (imprimé Dc1 ou document équivalent) permettant d'identifier le candidat ou chaque membre du groupement si le candidat est un…
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public…
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; -Une…
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-24-115051 | 9 octobre 2024 |
| BOAMP | 24-115051 | 9 octobre 2024 |
Autres marchés de SYTRAL Mobilités - TRANSPORT
Voir l'acheteur →- Travaux d'étanchéité, de sécurisation des toitures, et de désenfumage des bâtiments des unités de transport tramway de Saint Priest et… Publication: 20 octobre 2026
- Parc relais P+R à Saint Genis Laval Hôpitaux Sud - Travaux de reprise de façades Publication: 15 octobre 2026
- Extension Remisage Poudrette - Phase 0 & 1 - Travaux Courants Forts Publication: 12 octobre 2026
- TRAVAUX DE FOURNITURE INSTALLATION ET RACCORDEMENT DE CAMERAS DE VOIE SUR LA LIGNE A Publication: 5 octobre 2026
- Extension Remisage Poudrette - Phase 0 & 1 - Travaux Courants Forts Publication: 5 octobre 2026
- Travaux de menuiseries intérieures et signalétique intérieure pour l'aménagement de l'immeuble MOVEO Publication: 2 octobre 2026
- Maîtrise d'oeuvre pour le désamiantage, la dépollution et la déconstruction des bâtiments sur le tènement de l'ancien technicentre SNCF de… Publication: 23 septembre 2026
- Marché de travaux de Grande Inspection des véhicules des funiculaires de Lyon (Saint-Just et Fourvière) Publication: 23 septembre 2026
- MISSIONS D'AMO - PRESTATIONS DE CONSEILS, D'ETUDES ET D'ASSISTANCE JURIDIQUE RELATIVES A LA DEVOLUTION ET A L'EXECUTION DES CONTRATS DES… Publication: 21 septembre 2026
- Accord-cadre pour la fourniture et pose de moteurs et contrôleurs d'aiguilles pour le métro de Lyon Publication: 17 septembre 2026
Précédents et suivants de SYTRAL Mobilités - TRANSPORT
- Création d'une centrale de compression et de distribution GNV - Adaptation du remisage et de l'atelier de l'Unité de Transport Audibert à…
- Bhns Part-Dieu <> Sept Chemins - Marché de travaux de modification des intersections barriérées (Ib)
- Travaux de rénovation des installations de chauffage avec mise aux normes ICPE de l'atelier PRGR à VAULX-EN-VELIN
- T3 Evolutions - Création de deux nouvelles intersections barrières Ib - Marché de travaux d'infrastructures Vrd, Lac et Epu
- BHNS Part-Dieu <> Sept Chemins - Marché de travaux de modification des intersections barriérées (IB)
- T3 évolutions - Création de 2 nouvelles intersections barrières Ib - Marché de travaux de dévoiement des câbles systèmes (Sys)
Marchés ouverts similaires
- Restructuration lycée La Martinière Diderot site Augustins - Relance du LOT 16 - Mobilier de Laboratoire
- Travaux de terrassement et de voirie pour l'aménagement de points d'apport volontaires enterrés, semi-enterré…
- Construction d'un CTI-CTM-DECHETERRIE sur l'ancien site Philips - Relance lot 20 Travaux de couverture de pan…
- Aménagement d'un giratoire sur la RD19 et liaison de la Véloroute Léman - Mont Blanc (Arenthon - Saint-Pierre…
- Mise en place d'un bassin de rétention des eaux pluviales
- Aménagement d'un trottoir avenue des Prés verts Secteur crématorium
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 13 novembre 2024. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est SYTRAL Mobilités - TRANSPORT (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.