Relance du marché de prestations d'inventaire et de mise a jour du logiciel GMAO du patrimoine éclairage public

Publication

12 février 2025

Date limite de dépôt des offres

12 mars 2025

Lieu d'exécution

69100 - VILLEURBANNE

Procédure

Procédure ouverte

Documents

1

Numéro d'avis

FR-25-16757

Codes CPV

• 50232100Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles

Description

L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Ville de Villeurbanne - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1599277 - Objet du marché : La présente consultation concerne la relance du marché relatif aux prestations suivantes : Marché de prestations d'inventaire et de mise a jour du logiciel GMAO du patrimoine éclairage public suite à déclaration d' infructuosité du marché 2024-7839 ( arrêté 2025-009 du 23/02/2025) Dans le cadre général de l'organisation du Service Eclairage Public de la ville, et l'intégration du patrimoine par le Service Géomatique, l'objectif du présent marché est d'inventorier de façon précise les matériels d'éclairage public afin de poursuivre le plan d'actions : - Réaliser un diagnostic technique - Garantir la sécurité des installations. La technique d'achat utilisée est l'accord-cadre au sens de l'article L2125-1 du Code de la commande publique Le montant HT sur la durée du marché, des commandes passées par la Ville de Villeurbanne sont susceptibles de varier dans la limite de : - Minimum : 50 000 euro(s) HT - Maximum : 150 000 euro(s) HT - Durée du marché : 6 …

Critères d'attribution

• · 40% — Valeur technique
• · 40% — Prix
• · 20% — Délai d'exécution

Publications officielles

• BOAMP · FR-25-16757 · 12 février 2025
• BOAMP · 25-16757 · 12 février 2025

Autres marchés de Ville de Villeurbanne

• Rénovation des deux ascenseurs de l'accueil publics de l'Hotel de ville et remplacement de l'ascenseur du gymnase Mollier · 24 août 2026
• Marché de travaux de dépollution sur le site Dupeuble à Villeurbanne · 13 août 2026
• Projet DUMONT - Vestiaires et locaux ateliers DEPN secteur Ouest Réemploi, reconfiguration et encapsulage de modules ALGECO Progress 2 · 23 juin 2026
• Organisation et réalisation d'ateliers de cuisine pédagogiques dans les groupes scolaires de la ville de Villeurbanne · 26 mai 2026
• Marché de travaux de dépollution sur le site Dupeuble à Villeurbanne · 21 mai 2026
• Marché de travaux de dépollution sur le site Dupeuble à Villeurbanne · 6 mai 2026
• Marché de travaux de dépollution sur le site DUPEUBLE à Villeurbanne · 17 avril 2026
• Extension du système de videoprotection de la ville de Villeurbanne · 8 avril 2026
• Conception, coordination et réalisation d'un projet d'aménagement transitoire - 2 parcours piétons/modes doux reliant les stations de métro… · 3 avril 2026
• Traitement Thermique De L'Enveloppe Du Boulodrome Des Brosses Et Amelioration Fonctionnnelle Du Site - Relance Lot 5 Serrurerie Et Lot 9… · 12 mars 2026

Voir tout →

Questions fréquentes

Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?

La date limite de dépôt des offres est le 12 mars 2025. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.

Qui est l'acheteur de ce marché ?

Le pouvoir adjudicateur est Ville de Villeurbanne (France).

Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?

Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.