Réaménagement de la base d'aviron communautaire
Acheteur: LE HAVRE SEINE METROPOLE
- Publication
- 25 avril 2024
- Date limite de dépôt des offres
- 28 mai 2024
- Lieu d'exécution
- Base d'aviron 76600 - LE HAVRE
- Procédure
- Procédure ouverte
- Documents
- 1
- Numéro d'avis
- FR-24-49251
Codes CPV
- 45223220Trabajos de obra bruta
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Le Havre Seine Metropole - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1458351 - Objet du marché : - Objet du marché (cf. art 2-1 du règlement de la consultation) Le présent règlement de consultation (RC) concerne un marché de travaux en vue d'un réaménagement de la base d'aviron communautaire. - Forme du marché (cf. art 3-1 du règlement de la consultation) La consultation donnera lieu à un marché conclu à prix forfaitaires pour chacun des lots. - Durée du marché - Délais d'exécution (cf. art 3-2 du règlement de la consultation) La durée globale du marché de travaux débutera à compter de la date de notification, prendra fin au terme de l'année de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai le cas échéant. Le délai de préparation est d'un mois, il débutera à compter de la réception de l'ordre de service. Le délai global d'exécution des travaux est de neuf mois, il débutera à compter de la réception de l'ordre de service - Renseignements relatifs aux lots : - 1 : Démolition - gros oeuvre. Démolition - gros oeuvre - 2 : Char…
Publications officielles
- BOAMP · FR-24-49251 · 25 avril 2024
- BOAMP · 24-49251 · 25 avril 2024
Autres marchés de LE HAVRE SEINE METROPOLE
- Création des réseaux d'adduction et de distributions d'AEP pour le nouveau réservoir de Fontenay - plaine du Tôt
- ELABORATION D'ETUDES DE PROGRAMMATION PORTANT SUR LA REHABILITATION D'UNE ANCIENNE USINE EN POLE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE COMMUNAUTAIRE AU…
- Installation de panneaux photovoltaïques sur le Centre Technique Communautaire (Cetco) de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
- Réhabilitation de l'étanchéité de la toiture du réservoir Cochet
- Maintenance Et Travaux Neufs De Signalisation
- Réhabilitation de l'étanchéité de la toiture du réservoir Cochet
- Réalisation de consultations juridiques
- MAINTENANCE ET TRAVAUX NEUFS DE SIGNALISATION
- Investigations complémentaires pour repérage des réseaux souterrains et d'amiante / HAP dans les revêtements de voirie
- Contrôle technique des dispositifs d'autosurveillance des systèmes d'assainissement de la Communauté urbaine
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 28 mai 2024. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est LE HAVRE SEINE METROPOLE (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.