RD 562 - Commune de LORGUES - PR 33+150 À 34+400 - Création d'accotements
Acheteur: Département du Var
- Publication
- 6 octobre 2025
- Date limite de dépôt des offres
- 14 novembre 2025
- Lieu d'exécution
- 83510 - LORGUES
- Procédure
- Procédure ouverte
- Documents
- 1
- Numéro d'avis
- FR-25-110407
Codes CPV
- 45233140Obras viales
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Conseil Departemental Du Var - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1716141 - Objet du marché : La présente consultation concerne la réalisation de travaux de dégagement de visibilité et d'aménagement d'accotements de la RD562 au PR33+150 à 34+400 sur la commune de Lorgues. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (délai maximum de 60 jours calendaires. Le délai minimum d'exécution des travaux est de 30 jours calendaires). L'entreprise peut cependant proposer un délai d'exécution des travaux inférieur au délai maximum qui devient le délai contractuel. A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le mois de Février 2026. Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental: 300 000 euro(s) TTC maximum Informations pratiques - Date limite de ré…
Critères d'attribution
- · 75% — Prix
- · 15% — Délai d'exécution
- · 10% — Valeur environnementale
Publications officielles
- BOAMP · FR-25-110407 · 6 octobre 2025
- BOAMP · 25-110407 · 6 octobre 2025
Autres marchés de Département du Var
- Travaux de Grave Émulsion (GE) et de Béton Bitumineux à l'émulsion (BBE) sur le réseau routier et les domaines gérés par le Département du…
- Fourniture de matériel de puériculture pour les besoins des services du Conseil Départemental du Var - 5 Lots
- Travaux de pontage de fissures sur le réseau routier et les domaines gérés par le Département du Var
- Accord-cadre de Travaux d'enrobés projetés sur le réseau routier et les domaines gérés par le Département du Var
- Travaux d'enduits superficiels d'usure (ESU), d'emploi partiel et de répandage de lait de chaux sur le réseau routier et les domaines gérés…
- RD 237 - PR 3+700 à 3+820 - Commune des Adrets de l'Estérel - Sécurisation et élargissement d'accotement
- Entretien quotidien des animaux de l'écoferme de la barre à Toulon pendant certains week-end et certains jours en l'absence du personnel de…
- Chantier des collections du Muséum départemental du Var
- TRAVAUX DE RÉHABILITATION ETANCHÉITÉ TOITURE BÂTIMENT C - COLLÈGE MARIE CURIE - LA SEYNE SUR MER - RELANCE APRÈS DÉCLARATION SANS SUITE
- Réalisation et installation du soclage des oeuvres pour l'exposition temporaire Sorcelleries, entre symboles et sortilèges à l'HDE Var de…
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 14 novembre 2025. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Département du Var (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.