Rd 562 - Commune de Lorgues - Pr 33+150 à 34+400 - Création d'accotements
Acheteur: Département du Var
- Publication
- 27 janvier 2026
- Numéro d'avis
- FR-26-9450
Description
<!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> </head> <body> <h3>L’essentiel du marché</h3> <ul> <li><span class="fr-text--bold">Nom de l'organisme acheteur : </span>Conseil Departemental Du Var</li> <li><span class="fr-text--bold">Objet du marché : </span>La présente consultation concerne la réalisation de travaux de dégagement de visibilité et d'aménagement d'accotements de la RD562 au PR33+150 à 34+400 sur la commune de Lorgues. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (délai maximum de 60 jours calendaires. Le délai minimum d'exécution des travaux est de 30 jours calendaires). L'entreprise peut cependant proposer un délai d'exécution des travaux inférieur au délai maximum qui devient le délai contractuel. A titre indicatif, on peut pré…
Questions fréquentes
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Département du Var (France).
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.