RD 19 - PR 5+300 au 5+600 - Fayence - Elargissement de l'épingle du Peyron
Attribué à S.A.S TAXIL ALAIN pour 144 509 €.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Montants et chiffres
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Conseil Departemental Du Var - Objet du marché : A titre indicatif, cet aménagement comprend les travaux d(‘)e : - installation et signalisation du chantier - travaux préparatoires (déblais, démolition de clôture, taille de haie ...) - voirie (GNT, enrobé, signalisation horizontale ..) - maçonnerie (bordure, pan coupé, murs..) - réseau pluvial (buses, regards..) Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (délai maximum de 90 jours calendaires - délai minimum de 60 jours calendaires. L'entreprise peut cependant proposer un délai d'exécution des travaux inférieur au délai maximum qui devient le délai contractuel). A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le mois de mars 2025 Informations pratiques
Critères d'attribution
| Type | Critère | Pondération |
|---|---|---|
| — | Prix | 75% |
| — | Délais d'exécution | 20% |
| — | Valeur environnementale | 5% |
Attributions
| Attribué à | Montant | Offres reçues | Date |
|---|---|---|---|
| S.A.S TAXIL ALAIN | 144 509 € | 4 | 5 mars 2025 |
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-25-25679 | 6 mars 2025 |
| BOAMP | 25-25679 | 6 mars 2025 |
| BOAMP | 24-131577 | — |
Autres marchés de Département du Var
Voir l'acheteur →- Accord-cadre de travaux d'hydrorégénération des chaussées sur le réseau routier et les domaines gérés par le Département du Var Publication: 22 octobre 2026
- Relance Apres Declaration Sans Suite - Fourniture de matériel de puériculture pour les besoins des services du Conseil Départemental du Var… Publication: 21 octobre 2026
- RD N7 - Du PR 55+500 au PR 55+690 - Commune du Luc en Provence - Création d'un carrefour giratoire entre la RD N7 et la RD 433 (Rue Lazare… Publication: 16 octobre 2026
- RD 560 - PR 38+93 - Commune de Barjols - Réparation du pont P0046 sur l'eau salée Publication: 16 octobre 2026
- RELANCE APRES DECLARATION SANS SUITE - Fourniture de matériel de puériculture pour les besoins des services du Conseil Départemental du Var… Publication: 16 octobre 2026
- Marché pour la fourniture de milieux de culture en analyses microbiologiques pour le Laboratoire Départemental d'Analyses et d'Ingénierie… Publication: 15 octobre 2026
- REMPLACEMENT ET EXTENSION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DU BÂTIMENT DES SERVICES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT TOULON Publication: 2 octobre 2026
- PCL RD 559 PR 97+000 au 100+000 Remise à niveau du PCL le long de la plage de Saint Aygulf Commune de Fréjus Publication: 30 septembre 2026
- TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PÔLE MÉDICO SOCIAL À BRIGNOLES - 7 lots Publication: 28 septembre 2026
- Accord-cadre de travaux d'hydrorégénération des chaussées sur le réseau routier et les domaines gérés par le Département du Var Publication: 28 septembre 2026
Précédents et suivants de Département du Var
- RD 554 - PR 56+900 à PR 57+300 - Recalibrage entre Piegros et le quartier de Paris - Commune de Brignoles
- RD 97 - Du PR 21+490 au PR 21+820 - Commune de Cuers Création d'un carrefour giratoire au niveau de l'échangeur Nord de Cuers avec l'A57
- RD 18 - du PR 0+300 au PR 0+500 - Commune de La Seyne-sur-Mer - Continuité de la voie verte jusqu'à la gare SNCF - Terrassement…
- RÉHABILITATION DE LA PRODUCTION DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION ET RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ - UTS MAYOL - 2 LOTS
- RD 94 - PR 0+700 au PR 1+150 Montauroux - Élargissement de chaussée
- Rd 77 - Commune d'Aups Pr 5+500 à 6+500 Aménagement d'accotements
Marchés ouverts similaires
- Istres (13) - BA125 - Travaux Tout corps d'état pour l'accueil de l'activité Fret au hangar HM28
- ACCORD CADRE TOUS CORPS D'ETAT
- REHABILITATION DE L'AUTOMATE ET DE LA SUPERVISION DE LA STEP DE BAGNOLS EN FORET
- TRAVAUX DE RENOVATION DU PLANCHER TECHNIQUE DU PET CASTELLANE
- Aménagement des espaces publics du site des Bormettes
- Exécution des travaux de réparations des ouvrages d’art du réseau routier départemental
Questions fréquentes
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Département du Var (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Thèmes associés
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.