RD 19 - PR 5+300 au 5+600 - Fayence - Elargissement de l'épingle du Peyron

Publication

20 novembre 2024

Date limite de dépôt des offres

14 janvier 2025

Lieu d'exécution

83440 - FAYENCE

Procédure

Procédure ouverte

Documents

1

Numéro d'avis

FR-24-131577

Codes CPV

• 45233140Obras viales

Description

L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Conseil Departemental Du Var - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1561723 - Objet du marché : A titre indicatif, cet aménagement comprend les travaux d(‘)e : - installation et signalisation du chantier - travaux préparatoires (déblais, démolition de clôture, taille de haie ...) - voirie (GNT, enrobé, signalisation horizontale ..) - maçonnerie (bordure, pan coupé, murs..) - réseau pluvial (buses, regards..) Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (délai maximum de 90 jours calendaires - délai minimum de 60 jours calendaires. L'entreprise peut cependant proposer un délai d'exécution des travaux inférieur au délai maximum qui devient le délai contractuel). A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le mois de mars 2025 Informations pratiques - Date limite de…

Critères d'attribution

• · 75% — Prix
• · 20% — Délais d'exécution
• · 5% — Valeur environnementale

Publications officielles

• BOAMP · FR-24-131577 · 20 novembre 2024
• BOAMP · 24-131577 · 20 novembre 2024

Autres marchés de Département du Var

• Travaux de Grave Émulsion (GE) et de Béton Bitumineux à l'émulsion (BBE) sur le réseau routier et les domaines gérés par le Département du… · 31 août 2026
• Fourniture de matériel de puériculture pour les besoins des services du Conseil Départemental du Var - 5 Lots · 28 août 2026
• Travaux de pontage de fissures sur le réseau routier et les domaines gérés par le Département du Var · 26 août 2026
• Accord-cadre de Travaux d'enrobés projetés sur le réseau routier et les domaines gérés par le Département du Var · 26 août 2026
• Travaux d'enduits superficiels d'usure (ESU), d'emploi partiel et de répandage de lait de chaux sur le réseau routier et les domaines gérés… · 26 août 2026
• RD 237 - PR 3+700 à 3+820 - Commune des Adrets de l'Estérel - Sécurisation et élargissement d'accotement · 26 août 2026
• Entretien quotidien des animaux de l'écoferme de la barre à Toulon pendant certains week-end et certains jours en l'absence du personnel de… · 25 août 2026
• Chantier des collections du Muséum départemental du Var · 17 août 2026
• TRAVAUX DE RÉHABILITATION ETANCHÉITÉ TOITURE BÂTIMENT C - COLLÈGE MARIE CURIE - LA SEYNE SUR MER - RELANCE APRÈS DÉCLARATION SANS SUITE · 13 août 2026
• Réalisation et installation du soclage des oeuvres pour l'exposition temporaire Sorcelleries, entre symboles et sortilèges à l'HDE Var de… · 13 août 2026

Voir tout →

Questions fréquentes

Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?

La date limite de dépôt des offres est le 14 janvier 2025. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.

Qui est l'acheteur de ce marché ?

Le pouvoir adjudicateur est Département du Var (France).

Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?

Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.