Prestations de services d'assurances construction dans le cadre de l'opération relative à l'augmentation de la capacité voyageurs du tramway de Le Mans Métropole : Adaptation des quais et infrastructures en lignes et du centre de maintenance et de remisage en vue de l'allongement des rames
Acheteur: GROUPEMENT TRANSAMO - CENOVIA
- Publication
- 20 mars 2025
- Procédure
- Procédure ouverte
- Numéro d'avis
- FR-25-30782
- Référence
- f5d3470b-6ef7-4144-a49e-d0b7bef825f6
Codes CPV
- 66510000Servicios de seguros
- 66516000Servicios de seguros de responsabilidad civil
- 66518100Servicios de corretaje de seguros
- 66513200Servicios de seguros de todo riesgo para la construcción
Description
Le présent marché concerne la souscription d'assurances construction dans le cadre du projet TAC « Tramway Augmentation de Capacité » en vue de la réalisation des opérations nécessaires et induites par l'allongement des rames de tramway du Mans de 32m à 44m. Le mandataire procédera au nom, pour le compte et sous le contrôle du maître d'ouvrage, à la réalisation des volets 2 et 3 constitutifs de cette opération à savoir :- l'adaptation du centre de maintenance et de remisage : extension du bâtiment atelier, extension du bâtiment de la station-service, reconditionnement du bâtiment « grand entretien » et extension du « peigne » de remisage (stationnement des rames), - l'adaptation des quais et infrastructures en ligne (allongement des quais et des terminus, redimensionnement des sous-stations électriques, …)
Lots (2)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Tous Risques Chantier Montage Essais - TRCME et Responsabilité Civile Maître d'Ouvrage - RCMO | 66510000 Servicios de seguros | — |
| 2 | Dommage Ouvrage - DO et Responsabilité Civil Constructeur Non Réalisateur - CNR | 66510000 Servicios de seguros | — |
Attributions
| Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|
| SOC MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP | 81 651 € | — |
| SOC MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP | 58 217 € | — |
Publications officielles
- BOAMP · FR-25-30782 · 20 mars 2025
Autres marchés de GROUPEMENT TRANSAMO - CENOVIA
Questions fréquentes
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est GROUPEMENT TRANSAMO - CENOVIA (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.