El Vínculo El Vínculo.
Ile-de-FranceVal-de-Marne
Clôturé France Services

Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage "ATMO" dans le cadre des travaux de rénovation thermique du Lycée Camille Claudel - 94400 Vitry-sur-Seine

Référence BOAMP-26-56125 · Ile-de-France Construction Durable

Clôturé. Date limite de dépôt des offres : 30 juin 2026.

Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.

Créer mon alerte gratuite →Ouvrir dans El Vínculo →

Description

L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : ILE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE agissant au nom et pour le compte de la REGION ILE DE FRANCE - Accès électronique à l'information : https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=940372&orgAcronyme=t5y - Objet du marché : Mission d'Assistance Technique à Maîtrise d'Ouvrage "ATMO" dans le cadre des travaux de rénovation thermique du Lycée Camille Claudel - 94400 Vitry-sur-Seine L'assistant technique du maître de l'ouvrage est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique et administrative, est chargée par le maître de l'ouvrage de : Contrôler la conformité des divers documents d'exécution et de synthèse avec le programme de l'opération et les dossiers d'études antérieurs ; S'assurer de la bonne exécution des travaux et du respect du calendrier contractuel ; Comptabiliser les retards et appliquer les pénalités éventuelles ; Etablir les ordres de service et les constats contradictoires nécessaires à la bonne exécution du marché ; Vérifier les décomptes mensuels, établir des états d'acompte ; Etablir les P.V. des O.P.R. conjointement avec l'architecte cotraitant du groupem…

Conditions de participation

  • Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions/moyens de preuve : Lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire…
  • Conditions/moyens de preuve : Chiffre d'affaires annuel général sur les 3 derniers exercices disponibles. Chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité…
  • Conditions/moyens de preuve : Description des principaux services équivalents fournis antérieurement sur les 3 dernières années. Titres d'études et…

Publications officielles

SupportRéférenceDate
BOAMP FR-26-56125 8 juin 2026
BOAMP 26-56125 8 juin 2026

Autres marchés de Ile-de-France Construction Durable

Voir l'acheteur →

Marchés ouverts similaires

Questions fréquentes

Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
La date limite de dépôt des offres est le 30 juin 2026. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
Qui est l'acheteur de ce marché ?
Le pouvoir adjudicateur est Ile-de-France Construction Durable (France).
Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.

Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?

Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.

Sans carte bancaire · Inscription en 2 minutes.

Voir les marchés similaires →

Thèmes associés

Marchés publics par région

Recevez des alertes pour des appels d'offres comme celui-ci
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.

Commencer gratuitement

Données collectées à partir des sources officielles de la commande publique. Montants tels que publiés par l'acheteur.