Marché public global de performance pour la conception, la construction, et l'exploitation-maintenance de la Maison Départementale de la Bièvre à La Côte-Saint-André
Clôturé. Date limite de dépôt des offres : 29 mars 2024. Valeur estimée : 7 500 000 €.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Montants et chiffres
Description
La présente consultation concerne l'attribution d'un marché global de performance, au sens de l'article L.2171-3 du Code de la Commande publique, ayant pour objet la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la Maison départementale de la Bièvre à la Côte-Saint-André. Le bâtiment est destiné à accueillir 70 agents. A ce stade de la programmation, la surface utile est estimée à 1560m². le maître de l'ouvrage vise un niveau de performance énergétique. Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au contrat. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché est conclu sous la forme d'un marché global de performance. Cela signifie que sont intégrées dans la présente consultation les prestations de conception, de réalisation mais aussi de maintenance / exploitation sur 3 années en durée ferme, ainsi qu'une tranche optionnelle de 2 ans sur ces prestations de maintenance-exploitation. Dans le cadre du dialogue compétitif, deux phases de dialogues seront organisées. Une visite sera prévue au stade de l'offre. Valeur estimée hors coût exploitation-maintenance : 7 100 000 euro(s) HT (montant prévisionnel qui porte sur le coût de const…
Critères d'attribution
| Type | Critère | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Part d'exécution confiée à des Pme ou artisans, au-delà du seuil réglementaire de 10 % du montant prévisionnel du marché | 10% |
| Qualité | Qualité architecturale, fonctionnelle, et technique du projet (dont Qualité architecturale et insertion dans le site: 10%, et Qualité fonctionnelle et technique: 20%) | — |
| Qualité | Qualité de l'exploitation et de la maintenance des installations | — |
| Qualité | Niveau et engagement des performances énergétiques et constructives | — |
| Qualité | Cohérence et justification du planning prévisionnel | — |
| Coût | Coût global de l'offre (dont Prix du marché phase conception et réalisation des ouvrages :25% et Prix du marché phase exploitation maintenance des ouvrages : 5%) | — |
Conditions de participation
- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante :…
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le…
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - Indication…
- « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de…
Conditions d'exécution
- L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans…
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-24-23346 | 25 février 2024 |
| TED | 120107-2024 | — |
Autres marchés de Département de l'Isère
Voir l'acheteur →- Travaux pour l'amélioration de l'accéssibilité et la sécurité en cas d'incendie du musée hector-Berlioz Publication: 23 octobre 2026
- Travaux de reconstruction du Cer de Valbonnais - Relance lots 14 et 15 Publication: 30 septembre 2026
- Prestations de transport de sel de déneigement destiné à la viabilité hivernale du réseau routier Départemental Publication: 25 septembre 2026
- Acquisition et location de vélos pour le Département de l'Isère Publication: 22 septembre 2026
- Suivi écologique des mesures compensatoires liées aux travaux d'aménagement routier dans la Bièvre et le Grésivaudan Publication: 10 septembre 2026
- Travaux de reconstruction du CER de VALBONNAIS - Relance lots 14 et 15 Publication: 10 septembre 2026
- Conception, réalisation, production et installation d'une exposition temporaire incluant un dispositif immersif présentant le site… Publication: 9 septembre 2026
- Rénovation des toitures de la Médiathèque départementale de l'Isère - Etancheité zinguerie metallerie Publication: 8 septembre 2026
- Consultation pour une prestation intellectuelle relevant de l'archéologie programmée sur objet classé au titre des Monuments Historiques.… Publication: 4 septembre 2026
- Travaux d'aménagement et de feux tricolores au carrefour RD4b/RD4g à Reventin-Vaugris Publication: 25 août 2026
Précédents et suivants de Département de l'Isère
- Fourniture d'équipements de protection individuelle pour les besoins du Département de l'Isère et des collèges de l'Isère
- Mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé pour la restructuration et la rénovation énergétique du collège…
- Mission de contrôle technique pour la restructuration et la rénovation énergétique du collège "la Garenne" à Voiron (38500)
- Mission de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration du collège Les Buclos à Meylan (38240)
- Fourniture et lubrifiants (graisses et huiles) destinés à l'entretien courant des véhicules et matériels du Département de l'Isère
- Fourniture de matériaux enrobés à froid - 3 Lots
Marchés ouverts similaires
- Marché de travaux pour la réalisation d'une voirie BUS, d'une voirie modes doux, de la reprise d'un carrefour…
- Travaux d'aménagement de voirie chemin du Stade sur la commune de l'Hôpital le Grand
- Travaux de rénovation et d'amélioration du bâtiment maison de Valmeinier
- Travaux de restructuration du gymnase du lycée Monge (73-Chambéry)
- Travaux de restructuration de l'ancienne caserne Suchet en annexe du lycée Juliette Récamier
- Modifications de la signalisation pour l'extension du remisage Poudrette
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 29 mars 2024, 17:00. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Quelle est la valeur estimée de ce marché ?
- La valeur estimée publiée par l'acheteur est de 7 500 000 €.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Département de l'Isère (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Thèmes associés
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.