Marché de travaux relatifs à la mise en accessibilité et mise à niveau des infrastructures VDI du Tribunal de Proximité de Lunéville (54)
Référence BOAMP-26-89707 · DI Nancy
Clôturé. Date limite de dépôt des offres : 20 octobre 2026. Le marché couvre des travaux d’accessibilité et de mise à niveau des infrastructures VDI au Tribunal de Proximité de Lunéville, avec 9 lots (fondations/démolition, plâtrerie, menuiseries intérieures/extérieures, serrurerie, peinture/sol/signalétique/accessibilité, chauffage/climatisation/plomberie, électricité, ascenseur) à exécuter au 7 rue du Château, Lunéville, et une date limite d’offre au 20/10/2026 16:00.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Montants et chiffres
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : DI Nancy - A l'attention de : MME Cécile BOUR. Cheffe de projet - Adresse : 20 boulevard de la Mothe, 54000, Nancy - Courriel : cecile.bour@justice.gouv.fr - Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise - Objet du marché : Marché de travaux relatifs à la mise en accessibilité et mise à niveau des infrastructures VDI du Tribunal de Proximité de Lunéville (54) - Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services : 7 rue du Château, 54300 Lunéville - Renseignements relatifs aux lots : - Lot no 1 : Démolition/Gros oeuvre - Lot no 2 : Plâtrerie/Staff - Lot no 3 : Menuiseries intérieures - Lot no 4 : Menuiseries extérieures - Lot no 5 : Serrurerie - Lot no 6 : Peinture/Faïence/Sol/Signalétique/Accessibilité - Lot no 7 : Chauffage Ventilation Climatisation/Plomberie - Lot no 8 : Electricité CFO CFA - Lot no 9 : Ascenseur Informations pratiques - Date limite de réception des offres : 20/10/2026 à 16:00 - Délai minimum de validité des offres : - Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critèr…
Lots (9)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Démolition/Gros oeuvre | — | — |
| 2 | Plâtrerie/Staff | — | — |
| 3 | Menuiseries intérieures | — | — |
| 4 | Menuiseries extérieures | — | — |
| 5 | Serrurerie | — | — |
| 6 | Peinture/Faïence/Sol/Signalétique/Accessibilité | — | — |
| 7 | Chauffage Ventilation Climatisation/Plomberie | — | — |
| 8 | Electricité CFO CFA | — | — |
| 9 | Ascenseur | — | — |
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-26-89707 | 16 septembre 2026 |
| BOAMP | 26-89707 | 16 septembre 2026 |
Autres marchés de DI Nancy
Voir l'acheteur →- Mission de maitrise d’oeuvre relative à l'aménagement intérieur de locaux existants destinés à accueillir l'Antenne Locale d'Insertion et… Publication: 26 octobre 2026
- Mission de maitrise d'œuvre relative à l'intégration des locaux rue Auxonne Publication: 13 octobre 2026
- Prestations de maitrise d'œuvre relative au traitement des désordres liés aux infiltrations d'eau du TJ de Metz Publication: 5 octobre 2026
- Relocalisation SPIP 67 et ALIP Strasbourg MOE Publication: 27 août 2026
- Travaux de création de geôles à la Cour d'Appel de Nancy Publication: 31 juillet 2026
- Marché de maîtrise d’œuvre relatif au changement des menuiseries extérieures, y compris portes, et étanchéification de la structure de… Publication: 17 juillet 2026
- Mission de maîtrise d’œuvre relative à l’intégration de services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse dans des locaux rue Auxonne à… Publication: 7 juillet 2026
- Maitrise d'œuvre pour la réorganisation des locaux pour l'amélioration du fonctionnement et l'accueil des nouveaux effectifs au TJ de… Publication: 21 juin 2026
- Marchés de travaux relatifs à la rénovation des façades de l’Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO) de CHAUMONT Publication: 12 juin 2026
- Les travaux envisagés consistent en une mise aux normes d’accessibilité de la cour d’appel de Colmar. Il s’agit notamment d’améliorer… Publication: 5 juin 2026
Marchés ouverts similaires
- Fourniture et acheminement d'électricité et de services associés
- TRAVAUX EN CORPS D'ETAT SEPARES DANS LE CADRE DE LA CONTRUCTION D'UN ESPACE MULTI-ACTIVITES PERI/EXTRA SCOLAI…
- DM IMPLANTABLES STERILES ou NON STERILES : OSTEOSYNTHESE-TRAUMATOLOGIE-ORTHOPEDIE ET DMS D’EXPLOITATION ET RE…
- DM POUR CHIRURGIE CARDIAQUE (dont chirurgie endoluminale) et CEC - CHIRURGIE ENDOVASCULAIRE CORONAIRE – RYTHM…
- MP2-2026-2 | Espace Homme-Nature de Sturzelbronn : Aménagements paysagers, charpente, mobiliers, impressions
- 0029-Diagnostics amiante & plomb
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 20 octobre 2026. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est DI Nancy (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.