Marché de travaux de renouvellement des colonnes sèches de la ligne D du métro de Lyon entre Laënnec et Guillotière

Description

L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Sytral Mobilités - Transport - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1559567 - Objet du marché : La présente consultation est passée selon la procédure adaptée de type ouvert en application du 1° de l'article L2123-1, 1° de l'article R2123-1 et articles R2123-4 à R2123-6 du Code de la Commande Publique. Le marché prend effet à compter de sa notification et se termine à la plus tardive des deux dates suivantes : -Fin de la garantie de parfait achèvement -Ou clôture des comptes. Le délai d'exécution du marché est de 13 mois (hors garantie de parfait achèvement) à compter de la date de notification. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée à mai 2025. L'acheteur pourra engager des négociations selon les modalités définies au Règlement de la Consultation - Durée du marché : 13 Informations pratiques - Date limite de réception des offres : 06/01/2025 à 16:00

Critères d'attribution

Conditions de participation

• La lettre de candidature (imprimé Dc1 ou document équivalent) permettant d'identifier le candidat ou chaque membre du groupement si le candidat est un…
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public…
• Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; -Une…

Publications officielles

• Travaux d'étanchéité, de sécurisation des toitures, et de désenfumage des bâtiments des unités de transport tramway de Saint Priest et…
  Publication: 20 octobre 2026
• Parc relais P+R à Saint Genis Laval Hôpitaux Sud - Travaux de reprise de façades
  Publication: 15 octobre 2026
• Extension Remisage Poudrette - Phase 0 & 1 - Travaux Courants Forts
  Publication: 12 octobre 2026
• TRAVAUX DE FOURNITURE INSTALLATION ET RACCORDEMENT DE CAMERAS DE VOIE SUR LA LIGNE A
  Publication: 5 octobre 2026
• Extension Remisage Poudrette - Phase 0 & 1 - Travaux Courants Forts
  Publication: 5 octobre 2026
• Travaux de menuiseries intérieures et signalétique intérieure pour l'aménagement de l'immeuble MOVEO
  Publication: 2 octobre 2026
• Maîtrise d'oeuvre pour le désamiantage, la dépollution et la déconstruction des bâtiments sur le tènement de l'ancien technicentre SNCF de…
  Publication: 23 septembre 2026
• Marché de travaux de Grande Inspection des véhicules des funiculaires de Lyon (Saint-Just et Fourvière)
  Publication: 23 septembre 2026
• MISSIONS D'AMO - PRESTATIONS DE CONSEILS, D'ETUDES ET D'ASSISTANCE JURIDIQUE RELATIVES A LA DEVOLUTION ET A L'EXECUTION DES CONTRATS DES…
  Publication: 21 septembre 2026
• Accord-cadre pour la fourniture et pose de moteurs et contrôleurs d'aiguilles pour le métro de Lyon
  Publication: 17 septembre 2026

Précédents et suivants de SYTRAL Mobilités - TRANSPORT

• Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réfection des étanchéités de toiture des centres de maintenance tramways de Meyzieu et Saint-Priest — 10 décembre 2024
• T6 Nord - Tramway Hôpitaux Est <> La Doua - Marché de Travaux de réalisation d'une fontaine et de zones de brume au Parc du Centre — 5 décembre 2024
• Marché de travaux de renouvellement des colonnes sèches de la ligne D du métro de Lyon entre Laënnec et Guillotière — 4 décembre 2024
• Travaux de mise sous contrôle d'accès des locaux techniques de la ligne B — 28 novembre 2024
• T6 Nord - Tramway Hôpitaux Est &lt;&gt; La Doua - Marché de Travaux de réalisation d'une fontaine et de zones de brume au Parc du Centre — 27 novembre 2024
• Création d'une centrale de compression et de distribution Gnv - Adaptation du remisage et de l'atelier de l'Unité de Transport Audibert à… — 21 novembre 2024

Marchés ouverts similaires

• Construction du centre d'incendie et de secours des Sources du Lac - Lot géothermie — jusqu'au 10 novembre 2026
• Création d'une aire de jeux d'eau à la plaine de jeux de Champaret à Bourgoin-Jallieu — jusqu'au 16 novembre 2026
• Travaux de Création d'une centrale de géothermie sur sonde et travaux de remplacement des émetteurs au centre… — jusqu'au 16 novembre 2026
• Travaux d'aménagement du magasin des EPI (équipements de protection individuelle) - relance du lot 4 "électri… — jusqu'au 17 novembre 2026
• Travaux d'alimentation en eau potable de l'aérodrome et desserte défense incendie du site — jusqu'au 18 novembre 2026
• Calvi (2B) - 2ème REP - Camp Raffalli - Déconstruction des hangars 25 et 26 et reconstruction d'un hangar de… — jusqu'au 19 novembre 2026

Questions fréquentes

Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?

La date limite de dépôt des offres est le 6 janvier 2025. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.

Qui est l'acheteur de ce marché ?

Le pouvoir adjudicateur est SYTRAL Mobilités - TRANSPORT (France).

Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?

Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.

Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?

Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.

Sans carte bancaire · Inscription en 2 minutes.

Marchés publics par région

• Marchés publics en Auvergne-Rhône-Alpes