Marché de travaux d'Infrastructures et de Ligne Aérienne de Contact
Acheteur: SYTRAL Mobilités
- Publication
- 9 juillet 2024
- Lieu d'exécution
- Caluire-Et-Cuire et Rillieux-La-Pape, FRK26
- Procédure
- Procédure ouverte
- Lots
- 1
- Numéro d'avis
- FR-24-79537
- Référence
- 881c643d-a3f8-4ec4-a190-8811e2d2eba1
Codes CPV
- 45111291Trabajos de ordenación del terreno
- 45112000Trabajos de excavación y movimiento de tierras
- 45112100Trabajos de excavación de zanjas
- 45232210Construcción de línea aérea
- 45234160Trabajos de construcción de catenarias
Description
La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique. Le marché prend effet à compter de sa notification et se termine à la plus tardive des deux dates suivantes : -Fin de la garantie de parfait achèvement -Ou clôture des comptes. La durée prévisible du marché est de 29 mois à compter de la date de notification. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au 03/06/2024. Le délai d'exécution du marché est de : 17 mois (y compris la période de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation
Critères d'attribution
- Qualité — Valeur technique
- Qualité — Transition écologique des chantiers et qualité du dispositif d'insertion sociale
- Prix — Prix
Attributions
| Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|
| TSO CATENAIRES | 9 959 835 € | — |
Publications officielles
- BOAMP · FR-24-79537 · 9 juillet 2024
Autres marchés de SYTRAL Mobilités
- Prestations de coaching à destination des managers de SYTRAL Mobilités
- Acquisition, mise en place et maintenance d'un système d'informations et de gestion des achats publics de Sytral Mobilités ( Si_achats)
- Acquisition, mise en place et maintenance d'un système d'informations et de gestion des achats publics de SYTRAL Mobilités ( SI_Achats)
- Mission d'études pour le recyclage de béton pour gabion dans le cadre de la construction d'un centre industriel de maintenance des tramways…
- Prestation d'un arrangeur dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Emtn vert et durable de Sytral Mobilités
- Renouvellement de la vidéoprotection des lignes de tramway T4 et extension T1 Debourg
- Marché de fournitures industrielles pour le développement et la fabrication de 4 chariots de fosse pour dépose / pose d'équipements de métro
- Marché de travaux de remplacement des ancrages de la ligne aérienne de contact (Lac) des voies de tramway situées sous l'ouvrage d'art du…
- Travaux d'installation d'un système de recyclage de l'eau de lavage des métros sur les machines à laver des sites Utma et Utmd
- Marché de fournitures industrielles pour le développement et la fabrication de 4 chariots de fosse pour dépose / pose d'équipements de métro
Questions fréquentes
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est SYTRAL Mobilités (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Recevez des alertes pour des appels d'offres comme celui-ci
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.