Location de barrières de chantier pour diverses manifestations (Foire au jambon, Fêtes de Bayonne et autres) pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028.
Acheteur: Commune de Bayonne
- Publication
- 25 juin 2025
- Lieu d'exécution
- BAYONNE, FRI15
- Procédure
- Procédure ouverte
- Numéro d'avis
- FR-25-71084
- Référence
- ef4c8369-8c61-4e50-9174-301ca3d55c4c
Codes CPV
- 34928300Barreras de seguridad
Description
Location de barrières de chantier pour diverses manifestations (Foire au jambon, Fêtes de Bayonne et autres) pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028.
Lots (4)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Location de clôtures mobiles de chantier de type « vite clos » 3,5m x2m 4 tubes avec plots et colliers | 34928300 Barreras de seguridad | — |
| 2 | Location de clôtures mobiles de chantier de type « vite clos »3,5m x 1m avec plots et colliers | 34928300 Barreras de seguridad | — |
| 3 | Location de barrières amovibles dites « de police » | 34928300 Barreras de seguridad | — |
| 4 | Location de séparateur de voies modulaires dits « baliroad » | 34928300 Barreras de seguridad | — |
Critères d'attribution
- Prix — Prix
- Qualité — Valeur technique
- Qualité — Conditions d'exécution à caractère environnemental
Attributions
| Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|
| COPAC | 35 339 € | — |
| COPAC | 29 411 € | — |
| 3S Equipements Routiers | 11 160 € | — |
| COPAC | 6 408 € | — |
Publications officielles
- BOAMP · FR-25-71084 · 25 juin 2025
Autres marchés de Commune de Bayonne
- Mission de maitrise d'oeuvre dans le cadre du projet de rénovation, restructuration et extension de l'école élémentaire et maternelle du…
- LOCATION, TRANSPORT, MONTAGE, EXPLOITATION ET DEMONTAGE D'UNE GRANDE ROUE DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS DE NOEL ORGANISEES PAR LA VILLE…
- ENSEIGNEMENT MUSICAL DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PUBLIQUES DE LA VILLE DE BAYONNE
- LOCATION DE MATERIEL DE PROPRETE URBAINE
- Musée Bonnat-Helleu - Fourniture, installation, mise en service, formation et maintenance d’un système de détection rapprochée des œuvres
- Transport et installation de l'exposition "Mythologies"
- TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET MANUTENTION POUR LA REGIE DU STATIONNEMENT
- Mise à disposition de gobelets et récipients réutilisables pour la Foire au jambon édition 2026
- GARDIENNAGE ET SECURITE DU CENTRE PAUSA, CENTRE D'ACCUEIL DES MIGRANTS A BAYONNE
- Fourniture et mise en place de gobelets et récipients réutilisables pour la Foire au jambon édition 2026
Questions fréquentes
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Commune de Bayonne (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Recevez des alertes pour des appels d'offres comme celui-ci
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.