Le présent accord-cadre a pour objet des prestations de maintenance des équipements de fermeture comprenant les portes, portails, portes sectionnelles, barrières levantes et rideaux métalliques automatiques de l?Université Lumière Lyon 2 sur ses différents sites.
Acheteur: UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE
- Publication
- 1 mai 2024
- Procédure
- Procédure ouverte
- Lots
- 1
- Numéro d'avis
- FR-24-51008
- Référence
- 03390c25-7a1e-4dee-804e-bc21f9a71848
Codes CPV
- 50324100Servicios de mantenimiento de sistemas
Description
Le présent accord-cadre a pour objet des prestations de maintenance des équipements de fermeture comprenant les portes, portails, portes sectionnelles, barrières levantes et rideaux métalliques automatiques de l?Université Lumière Lyon 2 sur ses différents sites.
Critères d'attribution
- Qualité — Valeur technique 50% Sous-critère n°1 : 10 % importance et qualité des moyens humains dédiés à la prestation Sous-critère n°2 : 10 % durée et modalités de prorogation de la garantie contractuelle…
- Prix — Prix des prestations 40% Sous-critère n°1 : 10% montant trimestriel forfaitaire de l'astreinte Sous-critère n°2 : 15% montant trimestriel de la redevance de maintenance préventive Sous-critère n°3…
- Qualité — Démarches en matière de protection de l'environnement de l'entreprise adoptées spécifiquement dans le cadre de l'exécution du présent contrat 10%
Publications officielles
- BOAMP · FR-24-51008 · 1 mai 2024
Autres marchés de UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE
- Acquisition, installation et maintenance de matériels audiovisuels et scéniques - Lot 3
- Acquisition, installation et maintenance de matériels audiovisuels - Lots 1 et 2
- Marché de travaux de modernisation du système de sécurité incendie pour les bâtiment GAÏA, MOM et CRDA de l'Université Lumière Lyon 2
- La présente consultation s’inscrit dans le cadre de la phase n°04 de l’opération de construction du Learning Centre dit La Ruche. Les…
- Accord-cadre de maintenance et d'entretien des appareils élévateurs de l'université Lumière Lyon 2.
- Fourniture de matériels et d'équipements de sport
- Formation en management
- Opération de réhabilitation de la Salle de conférence de l’IUT Lyon 2 Lot : Fourniture et pose de fauteuils scéniques
- Mobilier et signalétique extérieure et intérieure de La Ruche
- Appel à candidatures en vue du renouvellement d'une convention d'utilisation et d’occupation temporaire du domaine public. L'occupation…
Questions fréquentes
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Recevez des alertes pour des appels d'offres comme celui-ci
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.