Fourniture et livraison de produits pour la fertilisation des terrains de sport de la Ville de Montauban
Acheteur: VILLE DE MONTAUBAN
- Publication
- 25 mars 2025
- Date limite de dépôt des offres
- 25 avril 2025
- Lieu d'exécution
- Hangar des sports Plaine de jeux du Ramiérou Avenue de Léojac 82000 - Montauban
- Procédure
- Procédure ouverte
- Documents
- 1
- Numéro d'avis
- FR-25-33785
Codes CPV
- 24400000Abonos y compuestos nitrogenados
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Ville De Montauban - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1620741 - Objet du marché : <br/>L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.<br/>Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.<br/>Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges.<br/>Les prestations sont réglées par des prix unitaires.<br/><br/> - Durée du marché : 12 - Renseignements relatifs aux lots : - 01 : Engrais à base d'azote retard. Accord cadre à bons de commande avec montant minimum annuel : 25 000 euro(s) Ht/ Montant maximum annuel : 45 000 euro(s) Ht - 02 : Engrais biostimulant. Accord cadre à bons de commande avec montant mini annuel : 6 500 euro(s) Ht/ Montant maximum annuel : 10 000 euro(s) Ht - L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre Informations pratiques - Date limite de réception des offres : 25/04/2025 à 17:00
Critères d'attribution
- · 60% — Prix des prestations
- · 30% — Valeur technique appréciée au regard du contenu du mémoire justificatif
- · 10% — Performances en matière de protection de l'environnement
Publications officielles
- BOAMP · FR-25-33785 · 25 mars 2025
- BOAMP · 25-33785 · 25 mars 2025
Autres marchés de VILLE DE MONTAUBAN
- MOE pour la mise à niveau du stade de Sapiac pour l'accueil de grandes manifestations
- Marché de travaux pour l'installation de la climatisation dans 27 écoles de la Ville de Montauban
- Travaux d'extension du gradin EST du Stade de Sapiac à Montauban
- Rénovation Stade Issanchou : Création d'un terrain synthétique de football T4 avec éclairage E6
- Fourniture et installation d'un terrain de football à 5 pour la Ville de Montauban
- Spectacle pyromusical du 14 juillet de la Ville de Montauban
- Fourniture et livraison d'objets publicitaires
- Fourniture, livraison et installation de mobilier pour la salle de musiques actuelles de Montauban
- Réhabilitation partielle de l'école Georges Lapierre à Montauban
- Réhabilitation partielle de l'école Georges Lapierre à Montauban
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 25 avril 2025. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est VILLE DE MONTAUBAN (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.