Aménagement de l'Espace Naturel Sensible "La Cascade". Réalisation du bouclage de deux rives de la Bresque et d'un point de vue rapproché sur la Cascade (2 lots)
Référence BOAMP-25-282 · Département du Var
Clôturé. Date limite de dépôt des offres : 28 février 2025.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Montants et chiffres
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Conseil Departemental Du Var - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1576417 - Objet du marché : Les travaux consistent à la réalisation du bouclage des deux rives de la Bresque et la mise en oeuvre d'un point de vue rapproché sur la cascade, au sein de l'Espace Naturel Sensible (ENS) « la Cascade » sur la commune de Sillans-la-Cascade. L'opération est décomposé en 2 lots. Ces travaux prévoient : - la réalisation de passerelles de franchissement de la Bresque et d'un belvédère au pied de la cascade (lot 1) - ainsi que la réalisation des sentiers de raccordement en rives droite et gauche (lot 2). Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail. A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux (hors période de préparation) commenceront : - pour le lot 1 : à la mi-octobre 2025 - et pour le lot 2 : entre avril 2026 et octobre 2026. Néanmoins, pour chacun des lots il est possible qu'en cas de démarrage fortement retardé, l'autorité environnementale impose de démarrer les travaux à la même période l'année suivante (cf. dé…
Lots (2)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 : Lot 1 : Passerelles de franchissement et point de vue . Le lot n°1 du marché concerne la réalisation de passerelles de franchissement et d'un belvédère. Le délai de la période de préparation des travaux est de 90 jours calendaires à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (délai maximum de 210 jours calendaires à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. L'entreprise peut cependant proposer un délai d'exécution des travaux inférieur au délai maximum qui devient le délai contractuel). Sur le lot 1 uniquement : les variantes sont autorisées par l'acheteur (cf. articles 2.6.1 et 3.2.2 du Rc) | 45213316 Travaux d'installation de passerelles | 1 142 020 € |
| 2 | 2 : Lot 2 : Travaux sur sentiers en rives droite et gauche. Le lot n°2 du marché concerne la réalisation des sentiers de raccordement en rives droite et gauche. Le délai de la période de préparation des travaux est de 60 jours calendaires à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (60 jours calendaires à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer) | 45112700 Travaux d'aménagement paysager | 162 587 € |
Conditions de participation
- Cf. Rc et notamment: 1/ Lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire Dc1 à compléter (ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du…
- Cf. Rc et notamment: 2/ Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en…
- Cf. Rc et notamment: 3 / Pour chaque lot, une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, liée à l'objet du marché, assortie d'attestations…
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-25-282 | 3 janvier 2025 |
| BOAMP | 25-282 | 3 janvier 2025 |
Autres marchés de Département du Var
Voir l'acheteur →- Conception et suivi de réalisation de la nouvelle scénographie du Muséum départemental du Var Publication: 23 octobre 2026
- Accord-cadre de travaux d'hydrorégénération des chaussées sur le réseau routier et les domaines gérés par le Département du Var Publication: 22 octobre 2026
- Relance Apres Declaration Sans Suite - Fourniture de matériel de puériculture pour les besoins des services du Conseil Départemental du Var… Publication: 21 octobre 2026
- RD N7 - Du PR 55+500 au PR 55+690 - Commune du Luc en Provence - Création d'un carrefour giratoire entre la RD N7 et la RD 433 (Rue Lazare… Publication: 16 octobre 2026
- RD 560 - PR 38+93 - Commune de Barjols - Réparation du pont P0046 sur l'eau salée Publication: 16 octobre 2026
- RELANCE APRES DECLARATION SANS SUITE - Fourniture de matériel de puériculture pour les besoins des services du Conseil Départemental du Var… Publication: 16 octobre 2026
- Marché pour la fourniture de milieux de culture en analyses microbiologiques pour le Laboratoire Départemental d'Analyses et d'Ingénierie… Publication: 15 octobre 2026
- REMPLACEMENT ET EXTENSION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DU BÂTIMENT DES SERVICES - HÔTEL DU DÉPARTEMENT TOULON Publication: 2 octobre 2026
- PCL RD 559 PR 97+000 au 100+000 Remise à niveau du PCL le long de la plage de Saint Aygulf Commune de Fréjus Publication: 30 septembre 2026
- TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PÔLE MÉDICO SOCIAL À BRIGNOLES - 7 lots Publication: 28 septembre 2026
Précédents et suivants de Département du Var
- TRAVAUX D'AMÉLIORATION FONCTIONNELLE, D'ACCESSIBILITÉ ET DE RÉHABILITATION DU COLLÈGE HENRI BOSCO À LA-VALETTE-DU-VAR
- TRAVAUX D'AMÉLIORATION FONCTIONNELLE, D'ACCESSIBILITÉ ET DE RÉHABILITATION DU COLLÈGE DE LA VALLÉE DU GAPEAU À SOLLIÈS-PONT
- Fourniture de viande et charcuterie fraîches conditionnées sous-vide de gamme supérieure dans le cadre de repas protocolaires élaborés par…
- Travaux d'entretien des équipements de protection contre les chutes de blocs et travaux ponctuels de sécurisation de talus et parois…
- TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATION DU PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI DU DÉPARTEMENT DU VAR - SYSTÈME DE PILOTAGE DES INSTALLATIONS…
- Fourniture et livraison de compositions florales, de gerbes et de plantes d'ornement pour les besoins du Département du Var
Marchés ouverts similaires
- Route Départementale n°1091 confortement des berges de la Romanche et reprise du quart de cône du pont du rif…
- Travaux de construction d'une caserne de gendarmerie et de 27 logements de fonction à Venelles
- FOURNITURE ET POSE DE GROUPES ELECTROGENES, VIDEO SURVEILLEANCE ET DETECTION INCENDIE
- N94 : Travaux de sécurisation de la traversée de la Roche-de-Rame
- Projet de construction d'un groupe scolaire
- TRAVAUX DE CLOTURES POUR LA VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 28 février 2025. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Département du Var (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Thèmes associés
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.