Amélioration du fonctionnement de deux bassins de stockage / restitution (2 lots)
Référence BOAMP-26-14536 · Orléans Métropole
Clôturé. Date limite de dépôt des offres : 20 mars 2026.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Montants et chiffres
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Orléans Métropole - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1778125 - Objet du marché : La présente consultation allotie donnera lieu à 2 marchés distincts : - Lot n°1 : marché conclu à prix global et forfaitaire - Lot n°2 : marché conclu à prix unitaire. A titre indicatif, le démarrage de la phase préparatoire est prévu dans le courant du premier semestre 2026 - Renseignements relatifs aux lots : - 1 : Bassin de Lamballe. Un ordre de service précisera la date de démarrage des prestations et le délai d'exécution des travaux est fixé à 1 mois à compter de la notification de cet ordre de service. Les critères de jugement des offres propres au lot n° 1 avec des sous-critères distincts sont précisés dans le règlement de la consultation (article 7-2) - 2 : Bassin de la Chilesse. Un ordre de service précisera la date de démarrage des prestations et le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois à compter de la notification de cet ordre de service. Les critères de jugement des offres propres au lot n° 2 avec des sous-critères distincts sont …
Lots (2)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 : Bassin de Lamballe. Un ordre de service précisera la date de démarrage des prestations et le délai d'exécution des travaux est fixé à 1 mois à compter de la notification de cet ordre de service. Les critères de jugement des offres propres au lot n° 1 avec des sous-critères distincts sont précisés dans le règlement de la consultation (article 7-2) | 45232410 Travaux d'assainissement | — |
| 2 | 2 : Bassin de la Chilesse. Un ordre de service précisera la date de démarrage des prestations et le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois à compter de la notification de cet ordre de service. Les critères de jugement des offres propres au lot n° 2 avec des sous-critères distincts sont précisés dans le règlement de la consultation (article 7-2) | 45232410 Travaux d'assainissement | — |
Conditions de participation
- Renvoi au règlement de la consultation
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-26-14536 | 10 février 2026 |
| BOAMP | 26-14536 | 10 février 2026 |
Autres marchés de Orléans Métropole
Voir l'acheteur →- Marché de maitrise d'oeuvre pour l'enfouissement et la requalification des rues : Rue Général Duportail - Rue Jules Lemaître - Rue… Publication: 16 octobre 2026
- Travaux de rénovation du dépôt de bus de la Source-Orléans (5 lots) Publication: 12 octobre 2026
- Marché de maitrise d'oeuvre pour l'enfouissement et la requalification des rues : Rue Général Duportail - Rue Jules Lemaître - Rue… Publication: 9 octobre 2026
- Marché d'aide à maîtrise d'ouvrage pour le diagnostic et l'évaluation de solutions structurelles de gestion de l'hydraulique sur le bief de… Publication: 9 octobre 2026
- Fourniture d'additif liquide économiseur de carburant gasoil Publication: 2 octobre 2026
- Fourniture d'additif liquide économiseur de carburant gasoil Publication: 28 septembre 2026
- Marché d'aide à maîtrise d'ouvrage pour le diagnostic et l'évaluation de solutions structurelles de gestion de l'hydraulique sur le bief de… Publication: 15 septembre 2026
- Travaux d'enfouissement des réseaux et de requalification de la rue A. Gault à Orléans Publication: 20 août 2026
- Rénovation du dépôt de bus de la Source - Lot 1 - Démolition/Désamiantage Publication: 12 août 2026
- Etude de faisabilité pour la requalification de la friche industrielle Become - Parc Naturel Urbain Parc de Loire Publication: 27 juillet 2026
Précédents et suivants de Orléans Métropole
- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le pilotage et suivi de la convention de participation pour la mise en oeuvre d'une…
- Fourniture et installation des relais de protection dans les sous-stations électriques de la ligne A du réseau Tao
- Travaux de reprise de la chambre multitubulaire 697 au carrefour Droits de l'Homme / Marie Stuart à Orléans
- Travaux d'aménagements et de mise en accessibilité des arrêts de transports en commun d'Orléans Métropole
- Requalification de la rue du Belneuf à Orléans (3 lots)
- Requalification de la rue Sainte-Anne à Orléans
Marchés ouverts similaires
- Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à SAINT-AMAND-MONTROND
- Mission de maîtrise d'œuvre pour la création d'un cimetière communal paysager à Saint-Avertin
- Marché de travaux pour la rénovation d'un immeuble mixte (habitation et commerce) au 60 rue des Carmes à Orlé…
- Marché global de performance - Conception, réalisation et exploitation maintenance d'une centrale d'ombrières…
- Collège Lucie et Raymond AUBRAC à Luynes, construction d'une laverie en extension de l'office actuel
- Construction du siège social de la 3CBO (Chuelles) - Lot n°02 « Gros œuvre – Installation de chantier » – Rel…
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 20 mars 2026. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Orléans Métropole (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Thèmes associés
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.