ACCORD-CADRE MULTIATTRIBUTAIRES d'études structure pour le compte de la Société Publique des Ecoles Marseillaises
Société publique des écoles marseillaises
Attribué à INFRANEO et 1 autre.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Montants et chiffres
Description
Le présent accord-cadre a pour objet « la réalisation d'études structure pour le compte de la Société Publique des Ecoles Marseillaises ». Lieu d'exécution : Ecoles primaires à Marseille. L'ACCORD-CADRE est conclu avec deux opérateurs économiques. Il est fait application des prix unitaires et forfaitaires. Dans le cas où une mission atypique ou complexe nécessiterait une majorité de prix nouveaux (> 50% du devis) le MOA pourra, s'il le souhaite, procéder à une mise en concurrence des 2 titulaires sur la base d'un cahier des charges à bâtir par le MOA. Les critères de jugement des offres de ces marchés subséquents seront à minima le prix et la pondération des critères choisis et définie par marché subséquent. Les dispositions des autres pièces du marché, notamment sur le volet administratif (variation des prix, pénalités…) resteront inchangées. La passation d'un marché subséquent n'emporte aucune conséquence sur le maximum de l'accord cadre (hors avenant). Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par bons de commande au regard des prix du BPUF/DQE dans les conditions suivantes. L'ACCORD-CADRE est conclu avec deux opérateurs économiques. Modalités d'émission de…
Critères d'attribution
| Type | Critère | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | — |
| Prix | Prix | — |
Attributions
| Lot | Attribué à | Montant | Offres reçues | Date |
|---|---|---|---|---|
| LOT-0000 | INFRANEO | — | 11 | 3 octobre 2025 |
| LOT-0000 | GINGER CEBTP | — | 11 | 3 octobre 2025 |
Publications officielles
Autres marchés de Société publique des écoles marseillaises
Voir l'acheteur →- Marché de travaux ALLOTI pour la rénovation de l'école primaire LES OLIVES - Lots n° 1 / 3 / 8 - Phase candidatures Publication: 12 novembre 2026
- Marché de travaux ALLOTI pour la rénovation de l'école primaire LES OLIVES - Lots n° 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10 - Phase candidatures Publication: 12 novembre 2026
- Marché global de performance pour l'opération de réhabilitation/construction neuve du groupe scolaire LES 3 LUCS - PHASE CANDIDATURES Publication: 30 août 2026
- Marché global de performance pour l'opération de réhabilitation, extension et construction neuve du groupe scolaire et de la crèche CADENAT… Publication: 29 juillet 2026
- Marché global de performance pour l'opération de réhabilitation ou reconstruction neuve du groupe scolaire ST TRONC CASTEL ROC - PHASE… Publication: 29 juillet 2026
- Marché global de performance pour l'opération de réhabilitation ou construction neuve du groupe scolaire CASTELLAS-LES-LIONS - PHASE… Publication: 29 juillet 2026
- Restructuration et l'extension du site scolaire Sainte-Cécile Publication: 1 juillet 2026
- Marché de travaux alloti pour la réalisation de la rénovation et l'extension du groupe scolaire Rose Saint Théodore - Phase candidatures Publication: 18 juin 2026
- Le présent marché de services de prestations intellectuelles à bon de commande a pour objet la réalisation de prestations de géomètre sur… Publication: 4 juin 2026
- Réalisation de prestations de géomètre sur les futures opérations immobilières qui seront confiées à la SPEM (opérations d'extension, de… Publication: 4 juin 2026
Précédents et suivants de Société publique des écoles marseillaises
- Marché global de performance pour l'opération de réhabilitation et de construction du groupe scolaire Les Prairies - 13013 Marseille -…
- Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la rénovation et l'extension du groupe scolaire Rose Saint Théodore
- Marché global de performance pour la démolition et la reconstruction de l'école Primaire Notre-Dame Limite Jean Perrin
- Marché de travaux ALLOTI pour la rénovation du site scolaire Rose Frais Vallon Sud
- Marché global de performance pour les groupes scolaires ROY D'Espagne CHABRIER (1 allée Emmanuel Chabrier, 13008 Marseille) et GRANADOS (3…
- Marché de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de l'école Primaire Saint-Tronc La Rose au 225 Boulevard Paul Claudel 13010 Marseille
Marchés ouverts similaires
- Marché de diagnostic amiante, plomb et PEMD pour des bâtiments du centre Inria d'Université Côte d'Azur
- Marché de maitrise d'oeuvre : rénovation du toit de l'église de Notre Dame de l'Assomption
- Maîtrise d'oeuvre des opérations de réinjection sédimentaire sur deux secteurs du Verdon
- ASSISTANCE TECHNIQUE, ETUDES ET PRECONISATIONS D’INTEGRATION PAYSAGERE POUR DES OPERATIONS DE DEFENSE DE LA F…
- CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'OEUVRE SUR ESQUISSE + POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DU CENTRE DE BIE…
- Inspection périodique des Portiques Potences et Haut mât sur le district urbain du réseau DIRMED
Questions fréquentes
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Société publique des écoles marseillaises (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.