Accord-cadre de prestations de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Clôturé. Date limite de dépôt des offres : 9 février 2026.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Vallée Sud - Grand Paris (92) - Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr - Objet du marché : Le présent accord-cadre a pour objet les prestations de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé - CSPS pour des travaux sur des batiments de l'EPT Vallée Sud- Grand Paris dans le cadre d'opérations de travaux dont le montant est inférieur à 10 000 000,00 EUR HT. - Durée du marché : 12 Informations pratiques - Date limite de réception des offres : 09/02/2026 à 12:00
Conditions de participation
- formulaire Dc1 ou équivalent : lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants formulaire Dc2 ou équivalent : déclaration du candidat…
- déclaration de chiffre d'affaires : déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant…
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-26-2618 | 9 janvier 2026 |
| BOAMP | 26-2618 | 9 janvier 2026 |
Autres marchés de Vallée Sud - Grand Paris (92)
Voir l'acheteur →- Travaux de dépose de la passerelle des Sablons à Chatillon Publication: 23 octobre 2026
- fourniture et installation d’une structure gonflable sur de deux courts de tennis extérieurs et d’éclairage de quatre courts de tennis Publication: 24 septembre 2026
- fourniture et installation d’une structure gonflable sur de deux courts de tennis extérieurs et d’éclairage de quatre courts de tennis Publication: 23 septembre 2026
- Accord-cadre de services d'investigations géotechniques et pollution des sols Publication: 20 septembre 2026
- Marché de travaux de curage, désamiantage et déconstruction des bâtiments de la résidence universitaire Vincent FAYO à Châtenay-Malabry (92) Publication: 15 septembre 2026
- Accord-cadre de travaux tous corps d'état dans les bâtiments territoriaux Publication: 4 septembre 2026
- Marché de travaux de curage, désamiantage et déconstruction des bâtiments de la résidence universitaire Vincent FAYO à Châtenay-Malabry (92) Publication: 28 août 2026
- Traitement des déchets végétaux sur le Territoire de Vallée Sud – Grand Paris Publication: 15 août 2026
- Accord-cadre de Communication globale Publication: 13 août 2026
- Marché de services d'assurances Publication: 1 août 2026
Précédents et suivants de Vallée Sud - Grand Paris (92)
- Marché de travaux pour la reconstruction du centre aquatique du Hameau et de la tribune du Parc des Sports au Plessis Robinson Prolongation…
- Mise à disposition d’un logiciel de gestion des conservatoires du territoire Vallée Sud – Grand Paris
- Animation ateliers du Défi Zéro Déchet
- Accord-cadre de travaux d’infrastructures, d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore et d’enfouissement des réseaux
- Accord-cadre d’exploitation – maintenance du centre Sportif et de Loisirs Jules Hunebelle à Clamart
- marché de travaux (AO) pour la reconstruction du centre aquatique du Hameau et de la tribune du Parc des Sports au Plessis- Robinson
Marchés ouverts similaires
- Réalisation de missions de contrôle technique et de vérifications périodiques réglementaires sur l’ensemble d…
- Fourniture, collecte et analyses des bracelets en silicone auprès des cohortes E3N-Générations, Constances et…
- Etudes géotechniques pour la création d’un terrain de rugby en gazon synthétique et de locaux annexes au Parc…
- PYLONES, MATS D'ANTENNES ET SERVICES ASSOCIES
- ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) études de sol environnement…
- MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT (EAUX USEES, PL…
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 9 février 2026. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Vallée Sud - Grand Paris (92) (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Thèmes associés
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.