Accord-cadre de petits travaux de VRD et interchantiers
Acheteur: SAS D'AMÉNAGEMENT BASTIDE NIEL
- Publication
- 25 novembre 2024
- Date limite de dépôt des offres
- 20 janvier 2025
- Lieu d'exécution
- ZAC Bastide Niel - Bordeaux
- Procédure
- Procédure ouverte
- Numéro d'avis
- FR-24-132900
Codes CPV
- 45111000Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : SAS d'Aménagement BASTIDE NIEL - Adresse internet du profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=595690&orgAcronyme=s4p - Objet du marché : La mission confiée au titulaire porte sur des prestations relevant d’un accord-cadre d’une durée légale de 4 ans à bons de commande mono-attributaire sans minimum avec un maximum en valeur cumulée d’un montant de 3 500 000 € HT pour des prestations de travaux sur le périmètre de la ZAC Bastide Niel. Cet accord-cadre est passé pour des opérations d’ampleur modérée, mais exigeant une capacité d’intervention rapide et multiple sur le périmètre de la ZAC Bastide Niel. Les bons de commande seront en effet engagés pour répondre à des urgences de coordination et sécurisation opérationnelles, et imposent réactivité pour s’intégrer et ne pas retarder le rythme général de l’opération. Il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur qui couvrent un ensemble de prestations dont la nomenclature et le détail est décrit au Cahier des Charges valant CCTP de la mission et au bordereau des prix unitaires…
Publications officielles
- BOAMP · FR-24-132900 · 25 novembre 2024
- BOAMP · 24-132900 · 25 novembre 2024
Autres marchés de SAS D'AMÉNAGEMENT BASTIDE NIEL
- Marché de travaux d’aménagements paysagers définitifs des espaces publics autour de l’îlot B031, de l’allée cavalière, du cours de…
- Accord-cadre de travaux d’éclairage public ZAC Bastide Niel à Bordeaux
- Marché de travaux d’aménagements définitifs du parc 3D de la place des platanes et de plantations 2025-2026 sur le site de la ZAC Bastide…
- Marché de travaux de libération des emprises du fuseau SNCF sur le site de la ZAC Bastide Niel à Bordeaux
- Travaux d’aménagements ZAC Bastide Niel Tranche 4
- Accord-cadre de maîtrise d'oeuvre paysagiste pour la réalisation du projet urbain de la ZAC Bastide Niel à Bordeaux (33)
- Marché de travaux de plantation des arbres pour la saison 2024-2025 et aménagements des massifs du Square Françoise Dolto, de la place des…
- Marché de travaux du square KATIA KRAFT de la ZAC Bastide Niel à Bordeaux
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 20 janvier 2025. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est SAS D'AMÉNAGEMENT BASTIDE NIEL (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.