24N0888_Réalisation des travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Jean-Cap-Ferrat
Référence ffb3a646-d1fd-4052-aa79-9589d17a30bd · Métropole Nice Côte d'Azur (06)
Ouvert jusqu'au 5 novembre 2026, pour 8 309 666 €. Réalisation des travaux d’aménagement de l’avant-port: réhausse et mur-abri de la digue, habillage bois du mur, aménagement et prolongement du quai et voie, création d’un quai droit de 65 m, élargissement du quai d’accueil, allongement et déplacement du système d’avitaillement, et quais amortisseurs; répartition en lots: génie civil et fondations, voirie et réseaux divers, habillage bois, réseaux d’avitaillement (Saint-Jean-Cap-Ferrat).
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Montants et chiffres
Description
Appel d'offres ouvert - articles R.2124-2 1° et R.2161-2 à 5 du Code de la commande publique. La consultation a pour objet : Réalisation des travaux dans la continuité du projet d'aménagement de l'avant-port de Saint-Jean-Cap-Ferrat dont la Maitrise d'OEuvre est en cours. Les travaux à réaliser sont : - Rehausse de la digue du large et de son mur-abri ; - Habillage du mur-abri côté quai intérieur avec une paroi en bois ; - Aménagement de la route et du quai du large ; - Création d'un quai droit de 65m contre la digue du large ; - Élargissement du quai d'accueil ; - Allongement du quai d‘avitaillement et déplacement du système d'avitaillement - Réalisation de quais amortisseurs pour diminuer l'agitation dans le port.
Lots (4)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Génie civil et fondations | 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil | 8 309 666 € |
| 2 | Voirie et Réseaux Divers | 45261400 Travaux de revêtement | 1 966 315 € |
| 3 | Habillage bois du mur-abri | 45422100 Ouvrages en bois | 247 700 € |
| 4 | Réseaux d'avitaillement | 45317300 Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution | 163 750 € |
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-26-76922 | 2 août 2026 |
Autres marchés de Métropole Nice Côte d'Azur (06)
Voir l'acheteur →- 25N0601. Valorisation des déchets de bois produits sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur. Publication: 18 octobre 2026
- 26N0135. Achat de carburant - station d'avitaillement du port de St-Jean Cap Ferrat Publication: 18 octobre 2026
- 26N0321-NETTOIEMENT, NETTOYAGE ET PRE-COLLECTE DES MIN D’AZUR Publication: 17 octobre 2026
- 26N0120 - Fourniture, installation et maintenance de terminaux de paiement électronique Publication: 17 octobre 2026
- 25N0661 - Port de Nice - Achat de fournitures et matériels de plomberie Publication: 15 octobre 2026
- 26N0606 - Port de Nice - Marché de complémentaire santé pour les agents du Port de Nice Publication: 15 octobre 2026
- 26N0048 OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL POUR LES CHANTIERS DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES Publication: 13 octobre 2026
- 25N0657-Fourniture de pièces détachées, maintenance et réparation des engins de travaux publics et agricoles Publication: 13 octobre 2026
- 26N0342 - CONSERVATION, RESTAURATION, IDENTIFICATION ET RADIOGRAPHIES DE MONNAIES ISSUES DES OPERATIONS ARCHEOLOGIQUES Publication: 13 octobre 2026
- 25N0886. Maintenance et évolution du logiciel AGORABOX de gestion des congrès et événements. RELANCE du 25N0134 Publication: 12 octobre 2026
Précédents et suivants de Métropole Nice Côte d'Azur (06)
- 26N0103 - NUMERISATION D'ARCHIVES PATRIMONIALES
- 26N0331 - Détection et géoréférencement de réseaux
- 26N0141 PRESTATIONS DE COMMUNICATION LORS D'EVENEMENTS SPORTIFS DE FOOTBALL AVEC L'OGCNICE SAISON 2026 2027
- 26N0240 - Dépannage et remorquage des véhicules industriels, techniques et de travaux sur l'ensemble du territoire métropolitain
- Déploiement du réseau de transports en commun en site propre et pôles d’échanges.
- Formation à la conduite spécialisée des 2 et 4 roues motorisées de la Police Municipale
Marchés ouverts similaires
- TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DES PECHEURS SUR LA COMMUNE DE SANARY-SUR-MER
- Mise en oeuvre d'une Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques pour les parkings de la Régie munici…
- 2026AVN0041-Maintenance, exploitation, rénovation et extension du réseau de fibre optique-2027-2031
- TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL TRANSFORMATEUR Préalablement à l’opération de restructuration de l’hôpita…
- Travaux de rénovation et de restructuration de l'ancien presbytère de Blieux, Création d'équipements et de de…
- TRAVAUX DE POSE ET DÉPOSE DES ILLUMINATIONS FESTIVES ET DU MOBILIER URBAIN DE LA COMMUNE DE SANARY-SUR-MER
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 5 novembre 2026, 14:00. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Quelle est la valeur estimée de ce marché ?
- La valeur estimée publiée par l'acheteur est de 8 309 666 €.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Métropole Nice Côte d'Azur (06) (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Thèmes associés
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.